Descargar reformas al Reglamento (Acuerdo 021)

El Gerente de Control de la Construcción concederá el permiso de urbanización o licencia de obra si los antecedentes y documentos acompañados cumplen con lo establecido en el presente reglamento y demás disposiciones indicadas en normas y acuerdos aplicables según el caso, previo pago de los derechos que procedan. Además de las modificaciones que se soliciten a esta Gerencia de Control de la Construcción de los proyectos ya autorizados siempre que cumplan con lo establecido en el presente reglamento y demás disposiciones indicadas en normas y acuerdos aplicables según el caso. 5 A.

En el caso de las construcciones en zonas especiales que tienen restricciones de destino de uso y ocupación de conformidad con las leyes especiales sobre la materia (Ley General del Ambiente, Ley Forestal, Ley General de Aguas, Ley General de Minería, Ley de Propiedad, Aeronáutica Civil, Ley Marco del Sector de Agua potable y Saneamiento, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y otras relacionada). Los propietarios, usufructuarios y ocupantes de terrenos en áreas protegidas podrán realizar actividades compatibles con la categoría de manejo del área respectiva y tendrán las limitaciones que se determine la zonificación, el respectivo plan de manejo y las normas de uso respectivas.

TIPOS DE LICENCIAS DE OBRA. Corresponde a la Gerencia de Control de la Construcción emitir las licencias de:

1. Licencia de obra de demolición
2. Licencia de obra de movimientos de tierra, excavaciones o rellenos
3. Licencia de Urbanización (Acompañado de la respectiva Resolución).
4. Licencia de Condominio Horizontal (Acompañado de la respectiva Resolución).
5. Licencia de Construcción Simplificada a) Licencia de construcción nueva y/o ampliación b) Licencia de obra de remodelación o restauración c) Licencia de obras complement arias, que a su vez incluyen: I) Licencia de obra de montaje o desmontaje de elementos constructivos II) Licencia de obra de muro perimetral o de contención. III) Licencia de obra de cambio o sustitución de cubierta IV) Licencia de obras exteriores de pavimentación (en área privada)
6. Licencia Construcción No Simplificada a) Licencia de construcción nueva y/o ampliación b) Licencia de obra de remodelación o restauración
7. Licencia Construcciones Especiales
8. Licencia de Legalización de obra.
9. Licencia de Cambio de uso.
10. Permiso de Rótulos.
11. Permiso de Vallas
12. Permiso de Instalación de Postes La Gerencia de Control de la Construcción podrá proponer la modificación e incorporación de categorías, usos y otros al sistema o base de datos utilizada por la misma y únicamente tendrá que notificar a las Gerencias involucradas con el tema de uso de suelo y usos.

No se autorizarán urbanizaciones que se ubiquen dentro de áreas clasificadas como de alto riesgo por la entidad competente en el tema; y los usos, actividades y obras permitidas en estas áreas, estarán condicionadas a lo establecido en el reglamento para la reducción del Riesgo de desastres del Distrito Central (Art. 15, tablas No. 3 y No. 4).

EQUIPAMIENTO ÁREAS DE USO COMÚN. Todo proyecto de urbanización (y posterior lotificación) y para los cuales se requiere elaborar el anteproyecto o proyecto, deberán contar con las siguientes áreas de forma obligatoria en las proporciones establecidas en la siguiente tabla: 6 A.

EQUIPAMIENTO ÁREAS DE USO COMÚN. Todo proyecto de urbanización (y posterior lotificación) y para los cuales se requiere elaborar el anteproyecto o proyecto, deberán contar con las siguientes áreas de forma obligatoria en las proporciones establecidas en la siguiente tabla: Tabla No. 1 TABLA DE REQUERIMIENTOS Áreas de Uso Común

Porcentajes

Área Verde Área Verde: seis por ciento (6%) del área útil (área útil igual al área total menos calles y pasajes) con pendiente plana desde cero por ciento (0%) hasta un máximo de dieciséis por ciento (16%) en terreno natural.

Área de Reforestaci ón Áreas de reforestación : Tres por ciento (3%) del área útil (área útil igual al área total menos calles y pasajes) que podrán ser aquellas áreas determinadas como no urbanizables. (Las áreas no urbanizables serán definidas a través de aplicación de los Artículos 127 y 128). Esta área que sea determinada como área de reforestación , deberá ser traspasada a la municipalidad. El remanente del área declarada como NO URBANIZABLE podrá ser traspasada en donación por el desarrollador , a favor de esta Municipalidad.

Área de Equipamien to Social Área de Equipamiento Social: Seis por ciento (6%) del área útil (área útil igual a área total menos calles y pasajes) con pendiente plana desde (0%) hasta un máximo de dieciséis por ciento (16%). Adicionalmente, en los casos de proyectos mayores de 300 lotes destinados a vivienda social, R3, R4, o cualquier otra zonificación en que AMDC considere necesario, siempre que el Ministerio de educación y/o la AMDC a través de la Gerencia de Control de la Construcción lo requieran, el urbanizador deberá estimar como máximo 5.00 metros cuadrados por lote a urbanizar, por concepto de proyectos educativos a futuro. Una vez conocido el pronunciamiento del Ministerio de Educación, la Gerencia de Control la Construcción de la AMDC, aprobara bajo análisis técnico las áreas finales que serán destinadas para este fin.

Una vez sea aprobada la Urbanización, el desarrollador tendrá un periodo máximo de seis meses, para realizar el traspaso a la municipalidad de las áreas verdes, equipamiento social y de reforestación antes descritas. ´ 7 A.

Una vez sea aprobada la Urbanización, el desarrollador tendrá un periodo máximo de seis meses, para realizar el traspaso a la municipalidad de las áreas verdes, equipamiento social y de reforestación antes descritas. En caso de incumplimiento el desarrollador se expondrá a la aplicación de las sanciones definidas en este reglamento y las normativas vigentes. El desarrollador del proyecto deberá ejecutar las actividades del plan de desarrollo del área verde aprobados por la UGA de acuerdo a la guía ambiental de reforestación del Distrito Central, durante el primer periodo de ejecución del proyecto y antes de contar con la ejecución mínima del 100% del proyecto total, clúster o etapa. En caso de incumplimiento a esta disposición, se dará lugar al bloqueo del permiso de operación del desarrollador, a la paralización del proyecto y al bloqueo para la emisión de los permisos de construcción de las viviendas individuales del proyecto urbanístico que se encuentren a nombre de los desarrolladores. 4 En caso de incumplimiento el desarrollador se expondrá a la aplicación de las sanciones definidas en este reglamento y las normativas vigentes. El desarrollador del proyecto deberá ejecutar las actividades del plan de desarrollo del área verde aprobados por la UGA de acuerdo a la guía ambiental de reforestación del Distrito Central, durante el primer periodo de ejecución del proyecto y antes de contar con la ejecución mínima del 100% del proyecto total, clúster o etapa. En caso de incumplimiento a esta disposición, se dará lugar al bloqueo del permiso de operación del desarrollador, a la paralización del proyecto y al bloqueo para la emisión de los permisos de construcción de las viviendas individuales del proyecto urbanístico que se encuentren a nombre de los desarrolladores. Tabla No. 2 TABLA DE PARÁMETROS DE REQUERIMIENTOS

Usos de suelo Tipo de Equipamiento Requerimiento por número de viviendas Requisito de espacios Radio de influencia máximo (m) Área requerida por vivienda (m²) Área del terreno Mínimo Factor de Ocupación de suelo (índice máximo) % de Pendiente máxima Equipamiento Complementario de propiedad Municipal o Comunal Centro Comunal Servicios Salón comunal Desde 250 1.25 150.00 0.90 10 200 Guardería Desde 250 1.80 450.00 0.60 16 1,600 Administración Comunal Desde: 550 0.18 100.00 1.00 16 800 Policías Desde: 800 0.06 48.00 1.00 16 1,600 Bomberos Desde: 3,000 0.09 300.00 0.90 16 1,600 Terminal de buses y/o buses Desde: 800 0.24 192.00 ---- 16 1,600 Salud Puesto de Salud Desde: 200 Hasta: 3,000 0.60 120.00 0.80 16 300 Centro de Salud Desde: 3,001 Hasta: 5,000 0.60 2,500.0 0.80 16 1,800 8 A.

SISTEMA VIAL. Para proyectos urbanísticos y condominios horizontales que se desarrollen nuevas o dentro de urbanizaciones y lotificaciones ya aprobadas por la Gerencia de Control de la Construcción se deberá de mantener el trazado de la estructura vial principal con la jerarquía establecida por este reglamento, las vías internas que habiliten, deben cumplir como el ancho mínimo que se estipula a continuación: a) Para dos y hasta seis lotes, el ancho del derecho de vía debe ser de nueve metros, (10.00 m) con un ancho de acera de 1.50 m y calzada de 7.00 m como mínimo. b) Para más de siete lotes, el ancho mínimo del derecho vial será de once metros, (11.00 m) siempre y cuando no sobrepase los cincuenta y nueve (59) lotes, con un ancho de acera de 1.50 m y calzada de 8.00 m como mínimo. c) Para derechos viales en desarrollos que contengan desde sesenta (60) y hasta cien (100) lotes, el tramo de acceso tendrá un ancho de once metros y medio (11.50 m), con un ancho de acera de (1.50m) metros y en el resto de la red interna del desarrollo el ancho de los derechos viales quedará sujeto a la cantidad de lotes que habili te cada vía interna, de conformidad con los incisos anteriores y calzada de 8.50 m como mínimo. d) Para más de cien (100) lotes, el derecho vial mínimo será en el tramo de acceso de un ancho de catorce metros (14.00 m) y con acera de 2.00 m y en el resto de la red interna del desarrollo el ancho de los derechos viales quedará sujeto a la cantidad de lotes que habilite cada vía interna, de conformidad con los incisos anteriores. A solicitud del desarrollador y con la aprobación de Control de la Construcción se podrá modificar o permitir el diseño en un solo costado de la calle, así como el número y ubicación de las aceras. Y los anchos de derechos de vías en caso de que se habiliten en un futuro más lotes deberán cumplir con el ancho de derecho de vía que corresponde según los incisos anteriores. El resto de los proyectos se regirá por lo establecido en el Art. 440 del presente Reglamento.

VIGENCIA DE LAS LICENCIAS DE URBANIZA- CIONES: La Licencia tendrá una validez de dos (2) años, a partir de la fecha de su aprobación. La GCC procederá a la renovación o aprobación de las Licencias de Urbanizaciones de conformidad con los supuestos siguientes: a. En caso de no haber concluido la obra durante la vigencia de la licencia emitida, deberá solicitar, en un periodo máximo de 15 días hábiles previo a su vencimiento, la renovación ante la Gerencia de Control de la Construcción, actualizando todas las constancias, documentos y demás requisitos que se encuentren vencidas, cancelando la tasa correspondiente por renovación. b. Para los casos en los cuales se haya vencido el período de vigencia de la licencia y no se hubiere iniciado la ejecución de la obra, el interesado deberá presentar una nueva solicitud de licenciamiento cumpliendo con los parámetros técnicos y requisitos establecidos en la normativa vigente al momento de la presentación, para lo cual deberá también cancelar la tasa municipal correspondiente. c. Para todas aquellas urbanizaciones aprobadas sin el establecimiento expreso de la vigencia en el dictamen, acuerdo o resolución mediante el cual fue aprobado, se procederá de la siguiente manera:

1. Cuando no hayan iniciado la ejecución de la obra (Desarrollo de la Urbanización): Deberán someter dichos proyectos urbanísticos a un nuevo licenciamiento, para lo cual se cumplirá con todos los parámetros técnicos y requisitos establecidos en este reglamento y la normativa vigente.
2. Cuando se hayan iniciado la ejecución de la obra (Desarrollo de la Urbanización): Se respetaran los parámetros técnicos establecidos en el dictamen, acuerdo o resolución mediante el cual fue aprobado, reservándose la GCC el derecho de solicitar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento y la normativa vigente. El urbanizador deberá de informar a la GCC cada 6 meses los avances y/o modificaciones que se susciten dentro del proyecto, se realizará visitas mensuales a las urbanizaciones aprobadas y realizará los cobros según el Plan de Arbitrios vigente.

Se exceptúan de la obtención de licencias, las modificaciones ligeras, como ser aquellos trabajos de carácter liviano como repellos y cernidos, arreglos al cielo raso, piso, pilas, instalación y reemplazo de servicios sanitarios, 9 A.

tanque elevado, fundición de columnas para refuerzo, pintura, pulido, instalación de molduras o elementos decorativos y reparaciones en general, siempre y cuando no modifiquen de hecho ninguno de los parámetros y otros aspectos normados en el presente reglamento, ni alteren las características funcionales, ambientales, estructurales o de seguridad de un inmueble o de su entorno, para lo cual el contribuyente deberá realizar la notificación por escrito a la GCC de conformidad al formato proporcionado por esta. Para los casos de construcción de los Cercos Perimetrales, el contribuyente deberá presentar la notificación por escrito a la GCC, acompañada de los siguientes documentos:

1. Copia de tarjeta de identidad.
2. Copia de solvencia municipal.
3. Estado de cuenta de bienes inmuebles solvente, a nombre del solicitante. Se exceptúan de esta disposición las obras comerciales, las cuales deberán solicitar permiso para todas las modificaciones de instalaciones hidráulica y/o instalaciones hidrosanitarias, y otros que sean determinados por GCC.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMES, LICENCIAS O DICTÁMENES MUNICIPALES. Las solicitudes de licencias o dictámenes municipales deberán cumplir con los requisitos indicados según sea el caso, esto los establecerá la Gerencia de Control de Construcción, sin perjuicio de otros requisitos que puedan ser exigidos por otros entes o unidades municipales. El cumplimiento de los requisitos antes descritos no exime de la obligación de que el solicitante cumpla con otros requisitos exigidos en otras leyes a través de instituciones ajenas a esta Municipalidad. Para realizar el trámite de Permiso de Construcción debe tomar en cuenta lo siguiente: Si la obra contempla los siguientes trabajos, no deberá presentar documentación de profesional responsable: • Vivienda unifamiliar con cubierta de lámina de hasta 75.00 m². • Ampliaciones con cubierta de lámina de hasta 75.00 m². • Muros perimetrales de ladrillo de hasta 350.00 m². • Cambios de techo de lámina por lámina de hasta 400.00 m². • Fundición de firmes de concreto en vivienda unifamiliar. • Vivienda unifamiliar con cubierta de losa de hasta 50.00 m². • Ampliaciones con cubierta de losa de hasta 50.00 m². • Muros perimetrales de hasta 450 m². • Cambios de techo de lámina por losa de hasta 50.00 m². • Demoli ciones de construcciones de un nivel. Requisitos establecidos por los colegios profesionales para construcciones mayores de 75.00 m². Con cubierta de lámina o mayor de 50.00 m² con cubierta de losa: • Presupuesto de la obra (firmado, sellado y timbrado). • Nota de responsabilidad del ingeniero o arquitecto encargado de la ejecución del oba (timbre, firma y sello). • Solvencia vigente original emitida por el Colegio Profesional respectivo. • Contrato de ejecución de la obra entre el profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) y el propietario de la obra, debidamente firmado, sellado y timbrado • Hoja de afiliación profesional (para Ingeniero Civil 1 original y cuatro copias, para Arquitectos 5 originales). • Datos del profesional en formulario de solicitud, firma y sello. • Rótulo del proyecto con el profesional responsable de la obra y el número de licencia correspondiente. • Licencia de obra. Planos Requeridos: • Arquitectos, 2 juegos de planos originales. (Timbres originales, sello y firma en todos los planos). • Ingenieros, 2 juegos de planos, (timbres originales, sello y firma únicamente en un juego de planos el otro debe de ser copia) • Todos los planos debidamente firmados, sellados y timbrados por el profesional planificador de la obra (según lo requerido por cada Colegio profesional). • Esto según lo que se establezca con los colegios profesionales vinculados a la construcción. Formalidades para la presentación de documentos:

1. Toda la documentación, requisitos y planos originales se deberá presentar debidamente ordenada y foliada en una carpeta de pasta dura.
2. Se deberá presentar una carpeta adicional que contenga copia de los planos debidamente foliados y ordenados. 10 A.

8 REQUISITOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TRÁMITES TIPO DE OBRA REQUISITOS BÁSICOS REQUISITOS COMPLEMENTARIOS PLANOS A PRESENTAR LICENCIA SIMPLIFICADA Viviendas unifamiliares

Ampliaciones y remodelaciones de viviendas

Obras complementarias

Cisternas

Muros perimetrales

Muros de contención para vivienda

Cambios de techo

Etc Formulario F -01

Copia del documento de identidad

Solvencia municipal vigente del propietario, codueños o representante legal

Acta de nombramiento del representante legal original o autenticada, cuando aplique

Copia de testimonio de escritura pública del inmueble debidamente inscri to y /o contrato de promesa de venta autenticada o inscrita en IP y/0 constancia de legalización de tierras ante la AMDC.

Estado de cuenta de bienes inmuebles solvente a la fecha de ingreso de solicitud. Informe Evaluación de riesgo emitido por la GER, cuando aplique

Constancia de declaratoria de área con vocación forestal protegida, emitida por el ICF y la declaratoria Cuenca Abastecedora de Agua emitida por el SANAA o el ente competente.

Si el proyecto se localiza en la zona especial El Hatillo, Parque Nacional del Picacho y en la Zona de Amortiguamiento de La Tigra, deberá presentar: constancia de Fundación de Parques Nacionales (FPN), AMITIGRA, dictamen de factibilidad de ICF, constancia por corte de árboles emitida por ICF y /o UGA, Constancia Ambien tal y/o Licencia Ambiental (MiAmbiente o UGA, según aplique). En todos los casos, las constancias y/o Licencia Ambientales deberán ser acompañadas de sus respectivas resoluciones (UGA) o Contrato de la Medidas de Mitigación Aplicables (MiAmbiente+), o quien corresponda. Si la clave catastral del inmueble comienza en sectores 01, 02 y 06 deberán presentar autorización de intervención emitida por la Gerencia del Centro Histórico de la AMDC y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). Además, los planos originales y la copia deberán presentarse debidamente firmados y sellados por la Gerencia de Centro Histórico de la AMDC. Plano de localización acotado identificando avenidas y calles circundantes.

Plano de ubicación del polígono acotado, integrando los lotes que conforman el proyecto e indicando colindancias y la planta de techos de la construcción existente y nueva (si aplica), así como las plazas de parqueo proyectadas

Plano de la situación actual del inmueble, señalando la distribución de los ambientes y plazas de parqueo existentes (para remodelaciones y ampliaciones)

Plano arquitectónico (planta de distribución y planta de acabados).

Plano de plantas acotadas

Plano de elevaciones y secciones (si aplica).

Plano de estructuras (si aplica)

Plano de instalaciones eléctricas e hidra/eléctricas (si aplica).

Plano de instalaciones especiales (si aplica).

Planos en formato digital (AutoCAD) 3. No se recibirá documentación ilegible, incompleta, alterada, con tachones o uso de corrector, incluyendo en esta disposición los formularios, informes, constancias, planos, así como toda aquella documentación que sea requerida; Asimismo, toda la documentación presentada deberá estar vigente. 4. Para proyectos no simplificados, el desarrollador o propietario deberá presentar la solicitud del anteproyecto previo al ingreso del proyecto final. 11 A.

9 LICENCIA NO SIMPLIFICADA Centros Comerciales

Vivienda Multifamiliar

Edificios Comerciales/Oficinas

Bodegas

Restaurantes

Cambios de Uso

Ampliaciones y Remodelaciones Comerciales

Etc Formulario F -01

Copia del documento de identidad

RTN numérico del propietario, condueños y/o representante Legal o empresa según aplique

Solvencia Municipal del propietario, condueños o representante Legal

Acta de nombramiento de Representante Legal original o autenticada (cuando es una empresa o sociedad)

Copia de Escritura Pública del inmueble ò Contrato de Promesa de Venta autenticada ó constancia de legalización de tierras ante la AMDC

Estado de Cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites

Croquis de ubicación Constancia de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP, si el proyecto se localiza sobre el Anillo Periférico, salidas de la Ciudad o Boulevard Fuerzas Armadas

Constancia de Zona de Riesgo (Según mapa de multiamenazas)

Constancia de Cuencas Hidrográficas

Si la clave catastral del inmueble comienza en sectores 01, 02 y 06, deberá presentar autorización de intervención emitido por la Gerencia de Centro Histórico de la AMDC y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). Además, los planos originales y la copia deberán presentarse debidamente sellados y firmados por la Gerencia de Centro Histórico de la AMDC

Dictámenes finales del SANAA o el ente competente y ENEE especificando el tipo de proyecto y la factibilidad del mismo.

Constancia Ambiental y/o Licencia Ambiental (MiAmbiente+ o UGA, según aplique). En todos los casos, las constancias y/o Licencia Ambientales deberán ser acompañadas de sus respectivas resoluciones (UGA) o Contrato de la Medidas de Mitigación (MiAmbiente+)

En caso de utilizar sistema de anclaje al subsuelo, deberá presentar autorización autenticada del (los) propietario (s) del (los) Plano de localización, acotado, identificando avenidas y calles circundantes

Plano de ubicación del polígono, acotado, integrando los lotes que conforman el proyecto e indicando colindancias y la planta de techos de la construcción existente y nueva (si aplica), así como las plazas de parqueo proyectadas

Plano de la situación actual del inmueble, señalando la distribución de los ambientes y plazas de parqueo existente (para remodelaciones y ampliaciones)

Plano de arquitectónico (Planta de Distribución y Planta de Acabados)

Plano de plantas acotadas

Plano de elevaciones y secciones (si aplica)

Plano de estructuras (si aplica)

Plano de instalaciones eléctricas e hidráulicas (si aplica)

Plano de inst alaciones especiales (si aplica) 12 A.

10 inmueble (s) colindante (s), acreditando la propiedad de dicho (s) inmueble (s) y de las instituciones públicas que apliquen

Informe de revisión del proyecto, por parte del Cuerpo de Bomberos de Honduras

Resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil

Constancia de declaratoria Cuenca Abastecedora de Agua emitida por el SANAA o el ente competente. ANTEPROYECTOS Todo lo anterior a nivel de anteproyecto (Propuesta Arquitectónica) Formulario F -01

Copia del documento de identidad RTN numérico del propietario, condueños y/o representante Legal o empresa según aplique

Solvencia Municipal del propietario, condueños o representante Legal

Acta de nombramiento de Representante Legal original o autenticada (cuando es una empresa o sociedad)

RTN numérico

Copia de Escritura Pública del inmueble ó Contrato de Promesa de Venta autenticada ó constancia de legalización de Constancia de Zona de Riesgo (Según mapa de multiamenazas)

Constancia de Cuencas Hidrográficas (Según mapa de multiamenazas)

Si el proyecto se localiza El Hatillo, Picacho o zonas aledañas, deberá presentar Constancia de Fundación Amigos de La Tigra (AMITIGRA), Fundación de Parques Nacionales (FPN), Instituto de Conservación Forestal (ICF, antes COHDEFOR) y autorización de corte de árboles extendida por la UGA

Resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil Plano de localización, acotado, identificando avenidas y calles circundantes

Plano de ubicación del polígono, acotado, integrando los lotes que conforman el proyecto e indicando colindancias y la planta de techos de la construcción existente y nueva (si aplica), así como las plazas de parqueo proyectadas

Plano de la situación actual del inmueble, señalando la distribución de los ambientes y plazas de parqueo existente (para remodelaciones)

Plano de arquitectura (amueblada) y acabados

Plano de plantas acotadas

Plano de elevaciones y secciones (si aplica)

11 tierras ante la AMDC

Estado de Cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites

Croquis de ubicación Formato digital en AutoCAD 13 A.

12 URBANIZACIONES / CONDOMINIO Anteproyectos de Urbanizaciones y Condominio se sujetará a lo establecido en los artículos 127 y 128 del presente reglamento

Proyecto Final de Urbanización

Ampliaciones de Urbanizaciones

Modificaciones de urbanizaciones

Proyecto Final de Condominio Formulario F -01

Copia del documento de identidad

RTN numérico del propietario, condueños y/o representante Legal o empresa según aplique

Solvencia Municipal del propietario, condueños o representante Legal

Acta de nombramiento de Representante Legal original o autenticada (cuando es una empresa o sociedad)

Copia de Escritura pública del inmueble ò Contrato de Promesa de Venta autenticada ó constancia de legalización de tierras ante la AMDC

Estado de Cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites Constancia de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP, si el proyecto se localiza sobre el Anillo Periférico, salidas de la Ciudad o Boulevard Fuerzas Armadas. Informe de Zona de Riesgo (Según mapa de multiamenazas) Constancia de Cuencas Hidrográficas (SANAA o el ente competente e ICF) Si la clave catastral del inmueble comienza en sectores 01, 02 y 06, deberá presentar autorización de intervención emitido por la Gerencia de Centro Histórico de la AMDC y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). Además los planos originales y la copia deberán presentarse debidamente sellados y firmados por la Gerencia de Centro Histórico de la AMDC Dictámenes finales del SANAA o el ente competente y ENEE especificando el tipo de proyecto y la factibilidad del mismo. Constancia Ambiental y/o Licencia Ambiental (MiAmbiente o UGA, según aplique). En todos los casos, las constancias y/o Licencia Ambientales deberán ser acompañadas de sus respectivas resoluciones (UGA) o Contrato de la Medidas de Mitigación Plano de estructuras de muros de contención

Plano de instalaciones especiales

Seis (6) copias de los planos urbanísticos, mostrando derechos de vía, líneas de construcción y dimensionamiento de los lotes con sus respectivos cuadros de uso de suelos

Plano de geometría de lotes con calles y áreas a ceder acotadas. Esta última cuando aplique (cuantificación de áreas verdes y áreas de equipamiento)

Plano de geometría de ejes y sus derechos de vía respectivo, debidamente acotados

Plano de terreno a urbanizar con sus límites y colindancias, mostrando curvas de nivel a cada metro (escala 1:1000 como mínimo)

Plano que contenga plataformas con niveles y curvas de nivel (Plantas y Secciones)

Secciones transversales y longitudinales, mostrando pendientes, nivelaciones y perfiles de vías y terrenos 14 A.

13 Aplicables (MiAmbiente+). En caso de utilizar sistema de anclaje al subsuelo, deberá presentar autorización autenticada del (los) propietario (s) del (los) inmueble (s) colindante y de las instituciones públicas involucradas cuando colinde con calles Copia de Resoluciones de Anteproyecto. Memoria descriptiva y técnica del proyecto. Planos de construcción y memorias de cálculo de obras civiles , de infraestructura y las obras a realizar dentro del área de equipamiento social de acuerdo a las normas del SANAA o el ente competente, ENEE. Resolución de Rezonificación Memoria técnica aprobada del SANAA o el ente competente , juntos con los planos autorizados de agua potable, aguas negras y aguas lluvias. Plano aprobado de la ENEE. En caso de tratarse de legalización, presentar constancia de ingreso de solicitud de Auditoria Ambiental, extendida por la SERNA.

Planos de las áreas verdes y áreas de equipamiento a ceder, con los datos del levantamiento topográfico

Planos revisados y aprobados por el SANAA o el ente competente de los diseños de agua potable, aguas negras y drenajes pluviales

Dos (2) copias del plano de lotificación diseñado sobre un levantamiento topográfico a escala 1:1000 como mínimo, con curvas de nivel y graficación de lo existente

CD con copia digital de los planos en formato CAD, CALS, PDF o DXF

Planos Requeridos: Arquitectos, 1 juego de planos originales Plano de Polígono con curvas de nivel según Escritura Pública debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad. Una (01) copia del plan urbanístico, mostrando derechos de vía, líneas de construcción y dimensionamiento de los lotes con sus respectivos cuadros de uso de suelos. 15 A.

14 Estudio de suelo según lo especificado y/o indicado por la Gerencia de Evaluación de Riesgos. Constancia de declaratoria Cuenca Abastecedora de Agua emitida por el SANAA o el ente competente. ROTURAS DE VÍA Roturas de Calle, acera, etc, para Agua Potable, Aguas Negras y/o cableados estructurales Formulario 3 -A con información completa, firmado por el(los) propietario(s) y/o Representante Legal

Fotocopia del documento de Documentación de Profesional y cronograma de actividades Plano de localización

Plano de ubicación de cada elemento que compone la red subterránea a escala legible, firmados por el propietario y/o Representante Legal, así como por el 16 A.

15 identidad del (los) propietario(s) o Representante Legal

RTN numérico del propietario, condueños y/o representante Legal o empresa según aplique

Fotocopia de Permiso de Operación de la empresa ejecutora

Constancia del SANAA o el ente competente de aprobación de los trabajos a realizar

Garantía en cheque certificado equivalente a 3.5 veces el costo de los trabajos de reparación a realizar

Autorización de SOPTRAVI, si se realiza la rotura sobre el Anillo Periférico o boulevard Fuerzas Armadas planificador/ejecutor de los trabajos

Diseño de red subterránea en formato digital compatible con versión 2010 o Compatible y en planos a escala legible, que contenga: Instalación con cotas horizontales; Localización exacta de cajas de registro, armarios, pozos de visita en la red subterránea; Indicar elementos existentes, señales de tránsito, postes existentes, árboles, etc CAMBIO DE USO Cuando la instalación de un negocio sobrepasa los 75.00 m² de área

Cambio de uso de vivienda a comercio

Cambio de uso de Vivienda a uso mixto

Formulario F -01

Copia del documento de identidad

Fotocopia del documento de identidad del (los) propietario(s) o Representante Legal

RTN numérico del propietario, condueños y/o representante Legal o empresa según aplique Presentar cualquier documento que acredite que el negocio o uso ya había sido autorizado por la municipalidad antes del 2008 Plano de ubicación del polígono, acotado, integrando los lotes que conforman el proyecto e indicando colindancias y la planta de techos de la construcción existente y nueva (si aplica), así como las plazas de parqueo proyectadas

Plano de la situación actual del inmueble, señalando la distribución de los ambientes y plazas de parqueo existente (para remodelaciones)

17 A.

Solvencia Municipal del propietario, condueños o representante Legal

Acta de nombramiento de Representante Legal original o autenticada (cuando es una empresa o sociedad)

Copia de Escritura pública del inmueble o Contrato de Promesa de Venta autenticada o constancia de legalización de tierras ante la AMDC

Estado de Cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites Croquis de Ubicación COMPATIBILIDADES DE NEGOCIO Compatibilidad de Negocio (aprobación de la ubicación y tipo de negocio dependiendo de la Zonificación vigente)

Se envía al AER como último paso Formulario CC con información completa, firmado por el(los) propietario(s) y/o Representante Legal

Fotocopia del documento de identidad del (los) propietario(s) o Representante Legal

Fotocopia de RTN numérico de la empresa o Representante Legal

Fotocopia del documento de identidad de la persona autorizada para el trámite (si Copia de identidad de la persona autorizada para el trámite

Presentar cualquier documento que acredite que el negocio o uso ya había sido autorizado por la municipalidad antes del 2008 Croquis de Ubicación 18 A.

17 aplica)

Croquis de ubicación del inmueble

Estado de Cuenta (Bienes Inmuebles) solvente en los últimos 05 años

Si el área de uso del local es mayor a 75 m² deberá usarse el formulario F -01 (para cambio de uso) COMPATIBILIDADES AMBIENTALES Compatibilidad de Ambiental (aprobación de la ubicación y tipo de negocio dependiendo de la Zonificación vigente)

Se entrega al contribuyente

Se envía a UGA como último paso Formulario CC con información completa, firmado por el (los) propietario(s) y/ o Representante Legal

Fotocopia del documento de identidad y solvencia municipal vigente del (los) propietario(s) y/o Representante Legal.

Fotocopia del documento de identidad de la persona autorizada para el tramite (Si Aplica)

Croquis de ubicación del inmueble

Estado de Cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites de Negocios Copia de identidad de la persona autorizada para el trámite

Si el proyecto se localiza El Hatillo, Picacho o zonas aledañas, deberá presentar copia de Escritura Pública Croquis de Ubicación 19 A.

18 CEMENTERIOS NO SIMPLIFICADA Formulario F-01 Copia del documento de Identidad Copia del RTN del propietario, condueños o representante legal Solvencia Municipal del propietario, condueños o representante legal Estado de cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites. Copia de Testimonio de Escritura Pública debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad.

Permiso de Corte de Arboles emitido por ICF Y UGA Constancia Ambiental y/o Licencia Ambiental (MiAmbiente+ o UGA, según aplique). En todos los casos, las constancias y/o Licencia Ambientales deberán ser acompañadas de sus respectivas resoluciones (UGA) o Contrato de la Medidas de Mitigación Aplicables (MiAmbiente+). Informe de la Gerencia de Evaluación de Riesgos Documentación del profesional responsable Dictamen de Factibilidad del departamento de Áreas Protegidas del ICF, Si estuviese en la zona de amortiguamiento o zona protegida. Para cementerios nuevos se solicitará el Estudio Geofísico e Hidrogeológico del subsuelo para descartar contaminación de acuíferos bajo o cerca del proyecto. En caso de cementerios existentes que requieran ampliaciones, la AMDC se reserva el derecho de requerir los estudios geofí sicos e hidrogeológicos. Constancia de declaratoria Cuenca Abastecedora de Agua emitida por el SANAA o Plano de localización Plano de ubicación de polígono acotado integrando los lotes que conforman el proyecto. Plano Topográfico Plano de perfiles de calles Plano de Secciones Planos revisados y aprobados por el SANAA o el ente competente de los drenajes de agua potable, aguas negras y drenajes pluviales. Plano conjunto. 20 A.

19 el ente competente. Factibilidad de SANAA o el ente competente y ENEE. Licencia de Sanitaria emitida por la Secretaria de Salud Pública

MUROS ANCLADOS Obra complementaria Formulario F -01

Copia del documento de Identidad

Copia del RTN del propietario, condueños o representante legal

Solvencia Municipal del propietario, condueños o representante legal

Estado de cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites Inafectabilidad y plano aprobado de SANAA o el ente competente.

Inafectabilidad y plano aprobado de ENEE

Inafectabilidad y plano aprobado de HONDUTEL

Informe de la Gerencia de Evaluación de Riesgos

Documentación del profesional responsable (Ing. Estructural debidamente registrado)

Memoria de Cálculo de los muros

Nota de aceptación del vecino o vecinos colindantes, autenticada y copia de Tarjeta de Identidad

Dictamen de factibilidad de la Unidad de

Infraestructura Vial o INSEP si colinda con Plano de Conjunto con la ubicación de los muros y anclajes

Plano de Secciones

Planos de Detalles Constructivos

Planos Estructurales de Muros y Anclajes

Otros que sean requeridos por GCC 21 A.

20 boulevard de las Fuerzas Armadas, anillo periférico y salidas de la ciudad, y para el resto del Distrito Central dictamen de la Gerencia de Obras Civiles de la AMDC

Constancia Ambiental y/o Licencia Ambiental (MiAmbiente+ o UGA, según aplique). En todos los casos, las constancias y/o Licencia Ambientales deberán ser acompañadas de sus respectivas resoluciones (UGA) o Contrato de la Medidas de Mitigación Aplicables (MiAmbiente+)

Constancia de declaratoria Cuenca Abastecedora de Agua emitida por el SANAA o el ente competente. 21 MOVIMIENTOS DE TIERRA Obra complementaria Formulario F -01

Copia del documento de Identidad

Copia del RTN del propietario, condueños o representante legal

Solvencia Municipal del propietario, co ndueños o representante legal

Estado de cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites

En los casos de Proyectos Residenciales deberá presentar Resolución aprobada de Urbanización o Condominio Horizontal Permiso de Corte de Arboles (ICF y/o UGA, según competencia)

Constancia Ambiental y/o Licencia Ambiental (MiAmbiente+ o UGA, según aplique). En todos los casos, las constancias y/o Licencia Ambientales deberán ser acompañadas de sus respectivas resoluciones (UGA) o Contrato de la Medidas de Mitigación Aplicables (MiAmbiente+)

Informe de la Gerencia de Evaluación de Riesgos

Documentación del profesional responsable, incluidos entre otros, nota de responsabilidad, solvencia del colegio profesional, hoja de afiliación , otros

Dictamen de Factibilidad del departamento de Áreas Protegidas del ICF, Si estuviese en la zona de amortiguamiento o zona protegida.

Constancia de declaratoria Cuenca Abastecedora de Agua emitida por el SANAA o el ente competente. Plano Topográfic o (Incluida la Planimetría y la altimetría)

Plano de perfiles (Actuales y de modificación propuesta)

Plano de Secciones (Actuales y de modificación propuesta)

Plano de localización

22 A.

ÁREAS URBANIZABLES. Son susceptibles de urbanización todas aquellas superficies ubicadas dentro de las áreas de expansión urbana cuya pendiente del terreno sea inferior a treinta por ciento (30%) del terreno natural y cuando presente todos los estudios, requisitos y parámetros técnicos requeridos de conformidad con la normativa municipal y nacional vigente. En los casos de terrenos con pendientes superior al treinta por ciento (30%) en los cuales la GER o quien haga sus veces, luego de la respectiva Evaluación de Riesgos, determine condiciones de urbanizar, requerirá estudios adicionales especiales de conformidad al Reglamento de Reducción de Riesgo de Desastres del Distrito Central y la normativa vigente, para determinar la viabilidad del Proyecto en materia de riesgos de desastres. Para todos aquellos casos en los cuales se determine la necesidad de realizar medidas de mitigación de riesgos de desastres producto de la evaluación de riesgo que realice la GER o quien haga sus veces, el cien por ciento (100%) de dichas obras identificadas y/o requeridas, deberán ser ejecutadas por los desarrolladores de conformidad al cronograma de ejecución de obras que sea requerido por la GER y que establezca como prioritarias la ejecución de las medidas de mitigación que apliquen. En caso de incumplimiento, se aplicarán las medidas vigentes que correspondan.

ÁREAS NO URBANIZABLES. Se definirán como no urbanizables de conformidad a las condiciones establecidas en el artículo 127 del presente reglamento, todas aquellas áreas de terreno que, como resultado del informe de GER o quien haga sus veces y en aplicación del Reglamento para la Reducción del Riesgos de Desastres del Distrito Central, se consideren no viables. Las áreas no urbanizables se declaran áreas de reforestación, salvo en aquellos casos en los que la Corporación Municipal o las autoridades competentes autoricen otros usos, de acuerdo con las leyes y normas municipales vigentes.

PARÁMETROS NORMATIVOS EN ZONAS DISTRIBUIDORAS Y EN LAS ZONAS RESIDENCIALES A las zonas distribuidoras, zonas residenciales, zona especial El Hatillo y las áreas Urbano Rural, les aplicarán los parámetros normativos establecidos en la siguiente tabla: 23 A.

PARAMETROS NORMATIVOS

ZONAS DISTRIBUIDORAS ZONAS RESIDENCIALES D-1 D-2 D-3 R-1 R-2 R-3 R-4 HA R-E UR FRENTE MINIMO DEL LOTE PARA VIVIENDA INDIVIDUAL 15.00 ml 15.00 ml 10.00 ml 15.00 ml 10.00 ml 7.00 ml 3.50 ml 24.00 ml − − ÁREA MINIMA DEL LOTE PARA VIVIENDA INDIVIDUAL 400 m² 400 m² 200 m² 400 m² 200 m² 120.0 0 m² 45.00 m² 1743.1 3 m² − sin limite FOS 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.95 0.3 0.95 0.75 FOT** 21 15 6 10 6 4 4 0.5 3.5 3.5 RETIROS AL FRENTE

• 5.0 m 5.0 m 3.0 m 3.0 m 3.0 m 0.00 m 0.00 m 5.00 m 0.00 m 0.00 m LATERALES 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 5.00 m 0.00 m 0.00 m POSTERIOR ES 0.0 m hasta 20.00 m de altura

---

0.0 m hasta 20.00 m de altura

---

0.0 m hasta 16.00 m de altura

---

0.0 m hasta 16.00 m de altura

---

0.0 m Hasta 12.50 m de altura *** 0.00 m 0.00 m 5.00 m 0.00 m 0.00 m 3.0 m desde 20.00 m de altura 3.0 m desde 20.00 m de altura 3.0 m desde 16.00 m de altura 3.0 m desde 16.00 m de altura 3.0 m desde 12.50 m de altura OBSERVACIONES 1 Queda condicionado a que dentro de los tres (3.00) mts. Establecidos como retiro posterior, se podrán construir módulos de gradas, módulos de ascensores (comunicación vertical) los cuales no tengan vistas a colindancia tal y como lo establece el código civil 2 Para inmuebles de esquina, el propietario decidirá a su conveniencia en cuál de los dos frentes que posee el lote aplicaría el retiro establecido en la presente tabla 3 Para nuevos proyectos de vivienda unifamiliar o multifamiliar se podrá variar el retiro frontal dependiendo del retiro que prevalezca en el entorno inmediato 4 Las vistas a colindancias solamente aplicarán (permitirán) cuando el lote colinde con áreas de uso público tales como: áreas verdes, plazas, puentes, caminos públicos, calles vehiculares, ríos, quebradas, y para pasos de servidumbre, pasajes peatonales y vecino próximos aplicará siempre y cuando las distancias sean iguales o mayores a tres metros (3.00m) entre la vista generada. 5 **Alturas permitidas cuando la altura fuera mayor a la establecida pero que su análisis técnico correspondiente se considere factible, según la norma vigente, la Gerencia de Control de la Construcción podrá determinar a favor y otorgar mayor altura a las edificaciones siempre y cuando esta no afecte su entorno y cumpla con: a) Cantidad de Plazas de estacionamiento requeridas b) Factor de ocupación del suelo (FOS) c) Autorizacio nes emitidas por las entidades competentes 24 A.

24 d) Parámetros técnicos que se puedan derivar de la ejecución del tipo de obra a desarrollar 6 **Se debe tomar en cuenta que para el tema de las alturas será necesario la factibilidad de la Dirección General de A eronáutica Civil el cual prevalecerá ante lo establecido por el FOT según el presente reglamento. El FOT no será restrictivo y en el caso de que la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Cuerpo de Bomberos no vean inconvenientes con los mismo, este po drá ser aprobados, aunque sobrepase el FOT enunciado en el presente Reglamento 7 Las alturas establecidas en los retiros serán tomadas únicamente para el área de construcción no incluyendo el techo y/o la estructura del techo en las edificaciones 8 *** Las alturas establecidas en el retiro posterior podrán aumentar en caso fuese para uso exclusivo de parqueos o bodegas necesarias en las viviendas multifamiliares, en caso de ser habitables, como ser, apartamentos, oficinas, clínicas y otros usos, la Gerencia de Control de la Construcción podrá aprobar o improbar la altura propuesta por el solicitante tomando en cuenta lo establecido en el numeral cinco (5) de esta tabla 9 *El retiro frontal se antepondrá como criterio ante elFOS – Factor de Ocupación del Suelo 10 Las ampliaciones que se pretendan realizar en construcciones existentes podrán seguir la línea de construcción (retiro) en cuyo caso no se aplicara el retiro que se especifica en el presente Reglamento. Esto solo será aplicable para vivienda unifamiliar 11 En el retiro frontal no se podrá construir o ubicar elementos estructurales, ni ningún tipo de cerramiento, comunicación vertical, comunicación horizontal o construcción techada, a excepción de garajes sin cerramiento en vivienda unifamiliar 12 Para aquellos inmuebles que se ubiquen en zonificación R1, R2, R3 se aprobaran construcciones con los parámetros técnicos aprobados en la fecha del dictamen de aprobación de la Urbanización (Los parámetros serán retiros, áreas mínimas, frentes mínimas, FOS, FOT, ETC.) 13 Para aquellos inmuebles que fueron aprobados como R3 y en la normativa del 30 de abril de 2014, cambiaron a R1, R2 y el mismo R3, se aplicaran los parámetros técnicos del R3 tal y como fue aprobado 14 La Zonificación Residencia l Tipo 4 (R4) queda única y exclusivamente restringida para el desarrollo de proyectos habitacionales de interés social. Para ello, la GCC - AMDC se reserva el derecho de definir todas aquellas áreas del municipio que sean aptas para estos fines y por lo que , luego de la respectiva evaluación de los sitios de proyecto propuestos, emitirá dictamen. Asimismo, los proyectos de interés social habilitados deberán ser presentados por el contribuyente demostrando que los mismos serán respaldados por CONVIVIENDA o el ente encargado; se exceptúan de esta disposición todos los proyectos de interés social que promueva la AMDC 15 Se autorizará la construcción de garitas de seguridad dentro del retiro frontal, únicamente con materiales de construcción temporales. No se a utorizan garitas fuera del límite de propiedad.

USOS TOLERADOS. Se consideran “Usos Tolerados” aquellos usos existentes con anterioridad a la entrada en vigencia de esta reforma, mediante autorización otorgada por la AMDC, cuyo uso no esté establecido como Usos Permitidos en el presente reglamento, por las siguientes razones:

25 A.

USOS TOLERADOS. Se consideran “Usos Tolerados” aquellos usos existentes con anterioridad a la entrada en vigencia de esta reforma, mediante autorización otorgada por la AMDC, cuyo uso no esté establecido como Usos Permitidos en el presente reglamento, por las siguientes razones: a. No cumplen con todas las limitaciones y requisitos establecidos por las normas específicas que regulan la actividad. b. No se encuentren consignados en el listado de usos admitidos en las zonas de que se trate. c. Se autorizarán ampliaciones y/o remodelaciones que cumplen con los parámetros vigente, también obras de carácter ligero o bien obras que se realicen para cumplir con las medidas de mitigación establecidas en el presente reglamento, siempre que se presente la autorización que ampare el uso en dicho inmueble, en caso de no tener una autorización previa se considera un uso instalado de forma ilegal y por lo tanto no se permitirá ningún tipo de modificación al inmueble. d. Las ampliaciones y remodelaciones se aprobarán no importando el uso actual una vez no representen un impacto negativo para la comunidad en aspectos de seguridad, estacionamiento, riesgo, ruido y las obras propuestas sean para mejorar el funcionamiento. e. Para el caso en el que un negocio haya pagado volumen de ventas sin contar con el Permiso de Operación, la Gerencia de Control de la Construcción tomará como valido el uso al cual se le cobró el Volumen de Ventas en su momento. f. La Gerencia de Control de la Construcción, en casos en que los negocios no cuenten con parqueos o no tengan suficientes plazas según informe de la Unidad de Campo, se evaluará la actividad económica o negocio en mención para establecer si son necesarios parqueos según el desarrollo de la actividad económica y el entorno de la ubicación, esto cuando sean negocios locales. g. Si existe un antecedente de operación como respaldo para la autorización de la Compatibilidad de Negocio, a partir de este se permitirá un negocio más con la misma actividad económica a realizar, siempre y cuando el negocio anterior no provoque ningún tipo de problemática en la zona. En estos casos la Clave Catastral quedará bloqueada para evitar el registro o aprobación de otros negocios en el mismo inmueble. h. En los casos que se tomen como uso tolerado, cuando se demuestre que tengan antecedentes de aprobación por parte de la alcaldía, no se le aplicaran los parámetros técnicos contenidos en el presente reglamento, como parqueos, FOS, FOT y retiros, siempre y cuando no se aumente y/o modifique el área útil y el uso, en caso contrario se le aplicará la normativa vigente. i. En los casos en los que la clave catastral no coincida con la ubicación se solicitará informe a Catastro y se verificará la dirección reportada. j. Los usos no transferibles serán aquellos que tuvieron denuncias, quejas, antecedentes problemáticos y/o problemas de convivencia social, estos no podrán heredar el Uso Tolerado que adquirió el inmueble, también serán aquellos que fueron aprobados con condicionantes.

SERVICIOS. El uso Servicios comprende el conjunto de actividades destinadas a servicios con prestación directa 26 A.

o a través de intermediarios incluyendo los servicios públicos y los privados en sus distintas escalas tales como: I) Básicos y Generales: Usos destinados a la prestación de servicios básicos y complementarios del uso habitacional, así como servicios de carácter general. Incluye servicios tales como librerías, tintorerías y lavanderías de ropa, alquiler de vídeos, encomendería, estudio fotográfico, talleres de costura y sastrería, mercadito, servicio de fotocopiado, molinos de maíz, productos lácteos, frutas, verduras frescas, misceláneos y variedades , preparación y venta de bebidas no alcohólicas, abarrotería, carnicería, bazar, cerrajerías, pulperías, panaderías y heladerías (sólo la venta, no la elaboración), farmacias, servicios de internet y cómputo (sin venta de comidas o bebidas), reparación de calzado, venta de tortillas, preparación y venta de golosinas (Menores a 30m², sin área de mesa), floristería.

RESTRICCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BALCONES, TERRAZAS Y SÓTANOS Para las Áreas Residenciales R-1 y R-2 y zonas Distribuidoras D1, D2 y D3 la construcción de balcones y sótanos no podrán estar ubicados dentro del área de retiro. Se incluirán estas superficies como parte del cálculo del FOS. Se incluirán estas superficies como parte del cálculo del FOS.

Toda edificación nueva, así como toda edificación existente que sufra modificaciones o ampliaciones y/o a la cual se le pretenda cambiar el uso, deberá contar con un número mínimo de plazas de aparcamiento o espacios de estacionamiento para los vehículos de los habitantes, ocupantes, usuarios o visitantes del inmueble de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. La solicitud de ampliaciones en los casos de edificaciones existentes, las cuales no cuenten con plazas de estacionamiento suficientes o en aquellos donde las mismas no hayan sido adecuadamente previstas, la GCC autorizará ampliaciones sin exigir modificaciones en el inmueble existente, siempre que el uso de las mismas sea de vivienda unifamiliar (una unidad habitacional). Siempre que estas no hayan previsto plazas de parqueo o cuenten con plazas de estacionamiento insuficientes, se autorizarán ampliaciones sin exigir modificaciones, siempre que el uso de las mismas sea de vivienda unifamiliar (una unidad habitacional).

Todas las viviendas individuales, edificaciones residenciales o complejos habitacionales, así como todos los inmuebles destinados total o parcialmente a usos no residenciales, deberán contar con un número mínimo de plazas de aparcamiento o estacionamiento de acuerdo a su superficie útil. Para la correcta interpretación de la tabla los números mínimos de cajones de estacionamiento están expresados en función de los metros cuadrados de área útil de las edificaciones, únicamente para vivienda multifamiliar se tomará el área de construcción total por vivienda, apartamento o unidad habitacional, salvo cuando expresamente indique otra referencia; o el uso al cual va a ser destinado requiera una demanda mayor de plazas estipuladas por la Gerencia de Control de la Construcción al mínimo estipulado en el presente artículo: 27 A.

Tabla No. 14 REQUERIMIENTO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

USO

RANGO O DESTINO

No. MÍNIMO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR Desde 45 m² a 120 m² 1 por vivienda ó unidad habitacional Más de 120 m ² hasta 250 m² 2 por vivienda ó unidad habitacional Más de 250 m ² 3 por vivienda ó unidad habitacional Por cada 200.00 metros cuadrados adicionales se solicitará una plaza más de parqueo. MULTIFAMILIAR (En áreas R3,R4 REy UR) Hasta 65 m² 1 por vivienda ó unidad habitacional Más de 65 m 2 hasta 120 m² 1.5 por vivienda ó unidad habitacional Más de 120 m² hasta 250 m² 2 por vivienda ó unidad habitacional Más de 250 m ² por cada 200.00 metros cuadrados adicionales se solicitará una plaza más de parqueo 3 por vivienda ó unidad habitacional MULTIFAMILIAR (En áreas R1 y R2) Hasta 150 m² 2 por vivienda ó unidad habitacional Más de 150 m² hasta 250 m² 3 por vivienda ó unidad habitacional Más de 250 m² 3.5 por vivienda ó unidad habitacional por cada 200.00 metros cuadrados adicionales se solicitará una plaza más de parqueo URBANIZACIONES CON ACCESO PEATONAL y/o Interés Social 1 por lote. más 1 plaza por cada 5 lotes para visitas Parqueos para Motocicletas Edificio de Apartamentos. Un (1) parqueo por cada 15 Apartamentos. Oficinas Administrativas. Un (1) parqueo por cada 60 m². Restaurantes Un (1) parqueo por cada 60 m² para restaurantes menores de 100 m². (Para visitas). Seis (6) parqueos por restaurante (para visitas). Dos (2) parqueos por Restaurante mayores de 100 m² (empleados). Con servicio a domicilio agregar 28 A.

Pág.29 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. cuatro (4) parqueos por Restaurante (al área de empleados). Locales Comerciales Un (01) parqueo por cada 25 m². (Si es para restaurante aplica el anterior inciso). Otros Usos Un (1) parqueo por cada 60.00 m². COMERCIAL ABASTO Y ALMACENAMIENTO Central de Abastos 1 por cada 150 m² Mercado 1 por cada 50 m² Bodega de productos perecederos 1 por cada 200 m² Bodega de productos no perecederos y bienes muebles 1 por cada 200 m² Depósito y comercialización de combustible 1 por cada 200 m² de terreno Gasolineras y servicentro 1 por cada 150 m² de terreno Estaciones de gas carburante 1 por cada 150 m² de terreno Rastros y frigoríficos 1 por cada 150 m² Exhibición y ferias comerciales temporales 1 por cada 70 m² de terreno o de superficie ocupada TIENDAS DE PRODUCTOS BÁSICOS Y DE ESPECIALIDADES Venta de abarrotes, comestibles y comidas elaboradas sin comedor, molinos, panaderías, granos, forrajes, pulperías y misceláneas, mayores de 30 m² 1 por cada 30 m² Venta de artículos manufacturados, farmacias y boticas mayores a 30 m² 1 por cada 30 m² Venta de materiales de construcción y madererías 1 por cada 50 m² Materiales eléctricos, de sanitarios, ferreterías, vidrierías, refaccionarías y herrajes, mayores a 30 m² 1 por cada 20 m² TIENDAS DE AUTOSERVICIO Tiendas de autoservicio 1 por cada 50 m² TIENDAS DEPARTAMENTALES Tiendas de departamentos 1 por cada 30 m² CENTROS COMERCIALES Centro Comercial 1 por cada 30 m² AGENCIAS Y TALLERES DE REPARACIÓN Venta y renta de vehículos y maquinaria 1 por cada 80 m² Talleres automotrices, llanteras, lavado, lubricación y mantenimiento automotriz 1 por cada 40 m² Talleres de reparación de maquinaria, de lavadoras, 1 por cada 80 m² 29 A.

Pág.30 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. de refrigeradores y de bicicletas, mayores a 80 m² Gimnasios y adiestramiento físico 1 por cada 40 m² Salas de belleza, estéticas, peluquerías, lavanderías, tintorerías, sastrerías, laboratorios y estudios fotográficos mayores a 40 m² 1 por cada 40 m² Servicios de alquiler de artículos en general, mudanzas y paquetería 1 por cada 40 m² SERVICIOS ADMINISTRACIÓN Oficinas, despachos y consultorios 1 por cada 25 m² Representaciones oficiales, embajadas y oficinas consulares 1 por cada 40 m² Organismos y/o entidades públicas o privadas 1 por cada 20 m² Bancos y casas de cambio mayores a 30 m² 1 por cada 30 m² HOSPITALES Hospital de urgencias, de especialidades, general y centro médico 1 por cada 50 m² CENTROS DE SALUD Centros de salud, clínicas de urgencias y clínicas en general 1 por cada 50 m² Laboratorios dentales, de análisis clínicos y radiografías 1 por cada 50 m² ASISTENCIA SOCIAL Asilos de ancianos, casas de cuna y otras instituciones de asistencia 1 por cada 50 m² ASISTENCIA ANIMAL Veterinarias y tiendas de animales 1 por cada 40 m² Centros antirrábicos, clínicas y hospitales veterinarios 1 por cada 40 m² EDUCACIÓN ELEMENTAL Guarderías, jardines de niños y escuelas para niños con capacidades especiales 1 por cada 40 m² Escuelas Primarias 1 por cada 60 m² EDUCACIÓN MEDIA , MEDIA SUPERIOR , SUPERIOR E INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Academias de danza, belleza, contabilidad y computación 1 por cada 60 m² Escuelas secundarias y secundarias técnicas 1 por cada 60 m² Escuelas preparatorias, institutos técnicos, centros de capacitación, vocacionales y escuelas normales 1 por cada 60 m² Politécnicos, tecnológicos, universidades 5 por cada 40 m² de área de aula 30 A.

Pág.31 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. Centros de estudio de postgrado 1 por cada 25 m² de área de aula EXHIBICIONES Galerías de arte, museos, centros de exposiciones permanente o temporales a cubierto 1 por cada 40 m² Exposiciones permanentes o temporales al aire libre (sitios históricos) 1 por cada 100 m² CENTROS DE INFORMACIÓN Bibliotecas 1 por cada 60 m² INSTITUCIONES RELIGIOSAS Templos y lugares para culto 1 por cada 20 m² Instalaciones religiosas, seminarios y conventos 1 por cada 60 m² ALIMENTOS Y BEBIDAS Cafeterías, cafeterías con internet, fondas mayores de 80 m² 1 por cada 30 m² Restaurantes hasta 200 m² 1 por cada 10 m² Centros nocturnos y discotecas 1 por cada 4 m² Cantinas, bares, cervecerías y video bares 1 por cada 4 m² Restaurantes mayores de 200 m² 1 por cada 8m² Supermercados 1 por cada 25.00 m² de área de construcción total. 1 por cada 35.00 m² de área de construcción total. No se autoriza parqueo de vehículos con acceso directo, deberá cumplir con maniobra interna. Supermercados hasta 1,000 m m² ENTRETENIMIENTO Auditorios, teatros, cines, salas de conciertos, cineteca, centros de convenciones 1 por cada 20 m² RECREACIÓN SOCIAL Centros comunitarios, culturales, salones y jardines para fiestas infantiles 1 por cada 40 m² (o de terreno en el caso de los jardines) Clubes sociales, salones y jardines para banquetes 1 por cada 20 m² (o de terreno en el caso de los jardines) DEPORTES Y RECREACIÓN Lienzos charros y clubes campestres 1 por cada 40 m² Centros deportivos 1 por cada 30 m² Estadios, hipódromos, autódromos, galgódromos, velódromos, arenas taurinas y campos de tiro 1 por cada 30 m² Boliches y pistas de patinaje 1 por cada 40 m² Billares, salones de juegos electrónicos y de mesa sin apuestas, mayores de 10 m² 1 por cada 10 m² 31 A.

Pág.32 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. ALOJAMIENTO Hoteles 1 por cada 50 m² Moteles 1 por cada unidad habitacional POLICIA Garitas y casetas de vigilancia 1 por cada 40 m² Encierro de vehículos, estaciones de policía y agencias ministeriales 1 por cada 30 m² BOMBEROS Estación de bomberos 1 por cada 100 m² RECLUSORIOS Centros de readaptación social y de integración familiar y reformatorio 1 por cada 100 m² EMERGENCIAS Puestos de socorro y centrales de ambulancias 1 por cada 100 m² FUNERARIOS Cementerios y crematorios 1 por cada 200 m² (hasta 1000 fosas) 1 por cada 500 m² de terreno (más de 1000 fosas) Agencias funerarias y de inhumación 1 por cada 30 m² TRANSPORTES TERRESTRES Terminal de autotransporte urbano y foráneo 1 por cada 50 m² Terminales de carga 1 por cada 200 m² Estaciones de sistema de transporte colectivo 1 por cada 200 m² Encierro y mantenimiento de vehículos 1 por cada 40 m² Terminales del sistema de transporte colectivo 1 por cada 20 m² TRANSPORTES AÉREOS Terminales aéreas (incluye servicio de helicóptero para renta) 1 por cada 20 m² Helipuertos (plataforma en azotea), no se permite en zona de estacionamiento No requiere COMUNICACIONES Agencias de correos, telégrafos y teléfonos 1 por cada 30 m² Centrales telefónicas y de correos, telégrafos con atención al público 1 por cada 30 m² Centrales telefónicas sin atención al público 1 por cada 100 m² Estación de radio o televisión, con auditorio y estudios cinematográficos 1 por cada 30 m² INDUSTRIA INDUSTRIA Micro-industria, industria doméstica y de alta tecnología 1 por cada 100 m² Industria vecina y pequeña 1 por cada 100 m² INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA Estaciones y subestaciones eléctricas 1 por cada 200 m² Estaciones de transferencia de basura 1 por cada 200 m² 32 A.

Pág.33 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. ESPACIOS ABIERTOS SUELO DE CONSERVACIÓN Plazas y explanadas 1 por cada 100 m² Jardines y parques 1 por cada 1000 m² de terreno (hasta 50 Ha) 1 por cada 10,000 m² (más de 50 Ha) AGROINDUSTRIA Todas las instalaciones necesarias para la transformación industrial o biotecnológica de la producción rural de acuerdo con la normatividad vigente 1 por cada 100 m² construidos INFRAESTRUCTURA Centrales de maquinaria agrícola 1 por cada 100 m² construidos FORESTAL Campos para silvicultura No requiere Campos experimentales No requiere Viveros (Solo para áreas administrativas) No requiere ( 1 por cada 100 m² construidos) PISCÍCOLA Laboratorios 1 por cada 75 m² construidos Estanques, presas y bordos No requiere Bodegas para implementos y alimenticios 1 por cada 200 m² construidos AGRÍCOLA Campos de cultivos anuales de estación y de plantación No requiere Viveros, hortalizas, invernaderos e instalaciones hidropónicas o de cultivo biotecnológicos 1 por cada 100 m² construidos PECUARIA Prados, potreros y aguajes No requiere Zahúrdas, establos y corrales No requiere Laboratorios e instalaciones de asistencia animal 1 por cada 100 m²

El cálculo de estacionamientos para vivienda se realizará en base al área de construcción y no en base al área útil. a. Además del número de plazas de aparcamiento requerido por unidad de vivienda o apartamento, las edificaciones residenciales y los proyectos habitaci onales (Urbanizaciones y Condominios Horizontales) deberán proveer dentro de su mismo lote o predio, plazas de aparcamiento exclusivo para visitantes , en la siguiente forma:

33 A.

PARQUEOS PARA VISITAS

MULTIFAMILIAR (En áreas R1 y R2) De 0.00 m2 a 120.00 m2 Uno por cada cuatro (4) unidades habitacionales o 0.25 por unidad habitacional o vivienda. De 120.00 m2 en adelante Uno por cada tres (3) unidades habitacionales o 0.33 por unidad habitacional o vivienda.

MULTIFAMILIAR (En áreas R3,R4 REy UR)

Para cualquier dimensión de apartamento.

Uno por cada cuatro (4) unidades habitacionales o 0.25 por unidad habitacional o vivienda. ADMINISTRACION Oficinas, despacho y consultorios 1 por cada 80.00m² Representantes oficiales, embajadas y oficinas consulares 1 por cada 60.00m² Organismos y/o entidades públicas o privadas 1 por cada 40.00m² Bancos y casa de cambio mayores a 30m² 1 por cada 60.00m² 34 A.

Estas plazas de aparcamiento deberán estar debidamente señalizadas, indicando que son para uso de los visitantes, debiendo permanecer el área que ocupen como parte de las áreas comunes de la edificación o complejo habitacional, es decir, sin que constituyan terrenos de propiedad individual. El área útil de visita, se definirá como el espacio en el que puedan acceder o permanecer las personas que son ajenas a las actividades que se desarrollan en el inmueble. b. Se podrán contabilizar como plazas de aparcamiento en viviendas individuales, edificaciones residenciales y complejos habitacionales, aquellas en las que sea necesario movilizar un vehículo para maniobrar otro en otra plaza de aparcamiento, siempre y cuando:

1. Las plazas de aparcamiento correspondan a una misma vivienda individual o apartamento.
2. El número de plazas de aparcamiento no sea mayor de dos.
3. Su disposición permita la entrada y salida de los vehículos de las plazas de aparcamiento de otras viviendas o apartamentos.
4. Las maniobras de entrada y salida del área o plaza de aparcamiento se efectúen dentro del mismo predio de la edificación, del complejo habitacional o del área de estacionamiento del mismo y no sobre la vía pública. c. Se entenderá como “Área Útil” a la suma de todas las áreas dentro de un lote o inmueble incluyendo tanto las libres como las construidas sujetas a aprovechamiento según su uso, exceptuando las siguientes áreas:
5. Áreas de circulación o pasillos peatonales, plazas de aparcamiento, carriles vehiculares, áreas de carga y descarga, gradas, rampas, elevadores, etc.
6. Áreas de servicio como guardianías, cocinas, dormitorios de personal, servicios sanitarios, patios y bodegas menores a 4 metros cuadrados (4m²).
7. Áreas libres de construcción, como jardines, patios, espacios baldíos, etc. Siempre y cuando no estén o vayan a estar aprovechados según su uso (eventos especiales, arrendamiento de kioscos o similares).
8. Áreas verdes y deportivas de centros educativos, siempre y cuando éstos no vayan a ser utilizados para actividades ajenas a las del establecimiento educativo. d. Se exceptúan del requerimiento de plazas de aparcamiento los proyectos de edificaciones nuevas, modificaciones y/o ampliaciones de construcciones existentes a ser utilizados comercialmente, que tengan un área de uso no residencial menor a 30.00 m². e. Se entenderá como área de uso no residencial a la superficie construida dentro de un mismo inmueble que constituya lote o finca de propiedad individual, que sea utilizado para usos no residenciales, por lo que cualquier edificación existente dedicada a usos no residenciales que como resultado de dicha modificación o ampliación alcance una superficie mayor de 30.00 m², deberá cumplir con los requisitos de estacionamiento indicados en la tabla correspondiente. Esta excepción será aplicable siempre y cuando el proyecto cumpla con otras regulaciones vigentes. f. En edificaciones no-residenciales no se contabilizarán como plazas de aparcamiento aquellas en las que sea necesario mover un vehículo para ingresar o sacar otro vehículo en otra plaza de aparcamiento. g. En edificaciones no-residenciales se podrá contabilizarán como plazas de aparcamiento aquellas en las que sea necesario mover un vehículo para ingresar o sacar otro vehículo en otra plaza de aparcamiento únicamente cuando sean vehículos para empleados y la maniobra sea totalmente dentro de propiedad privada y a no menos de 20 metros del carril de ingreso vehicular del inmueble. h. Queda terminantemente prohibido utilizar las plazas de parqueo de visitas para uso de los empleados de los 35 A.

negocios, aplica también a vivienda multifamiliar. Este incumplimiento será establecido como obra no conforme y aplicará la multa establecida en el Plan de Arbitrios Vigente. La Gerencia de Control de la Construcción deberá inspeccionar los proyectos 6 meses después de concluidas las obras para establecer si los parqueos de visitas son utilizados única y exclusivamente para este fin. La gerencia de atención al ciudadano en cada renovación de permisos de operación velará también por el cumplimiento de este artículo.

Condiciones Especiales para Estacionamientos, las siguientes: a. Los Proyectos de construcción nueva, ampliaciones o modificaciones que sean localizados en las áreas declaradas como El Centro Histórico y Conjuntos Históricos, se regirán por lo establecido en el Reglamento del Centro Histórico. b. La Gerencia de Control de la Construcción exigirá, la disposición de un número mínimo de plazas de estacionamiento dentro del predio o de forma parcial en este, ya sea a través de estacionamientos subterráneos o sobre la superficie, siempre que para tales fines se presenten las condiciones siguientes:

1. Todo inmueble comercial existente menor que trescientos metros cuadrados (300.00m²) o negocio que por sus condiciones no pueda ubicar las plazas de estacionamiento requeridas de la forma establecida en el presente capítulo, podrán ser aprobados toda vez que presenten contrato de arrendamiento para la ubicación de estacionamientos debidamente autenticado o inscrito en la Dirección Administrativa de Inquilinato por un período mínimo de un (1) año, renovable anualmente, el cual debe ser presentado por el contribuyente con la renovación del permiso de operación del negocio y haciendo la salvedad que si este contrato es rescindido por cualquier causal, será motivo para revocar el permiso de operación del comercio. El inmueble arrendado que sirva para mitigar el número de plazas de estacionamiento exigido por el reglamento deberá cumplir con la zonificación, así como con todos los aspectos técnicos aplicados a los estacionamientos establecidos en el presente reglamento y deberá encontrarse a una distancia no mayor de cien metros (100.00m). 2.Las construcciones existentes que fueron autorizadas por la AMDC con plazas de acceso directo podrán ser consideradas y aprobadas con previo informe de impacto vial de Gerencia de Movilidad Urbana.
2. Para los proyectos multifamiliares de menos de 750 m² de área de construcción se podrán ubicar hasta ocho (08) plazas de estacionamientos con acceso directo hacia la vía pública y deberán estar por completo dentro de la propiedad privada dejando la acera libre para el peatón, siempre y cuando no estén ubicados sobre D1 o D2, además éstos deberán de contar con el dictamen de la Gerencia de Movilidad Urbana para su respectiva aprobación, condiciones de uso y manejo a seguir.
3. Para los proyectos comerciales menores a 150 m² de área de construcción se podrán ubicar hasta cuatro (04) plazas de estacionamientos con acceso directo hacia la vía pública y deberán estar por completo dentro de la propiedad privada dejando la acera libre para el peatón, siempre y cuando no estén ubicados sobre D1 o D2, además éstos deberán de contar con el dictámen de la Gerencia de Movilidad Urbana para su respectiva aprobación, condiciones de uso y manejo a seguir.

Los propietarios o desarrollador es de estacionamientos públicos y privados deben destinar plazas: 36 A.

Pág.37 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 3. Para los proyectos multifamiliares de menos de 750 m² de área de construcción se podrán ubicar hasta ocho (08) plazas de estacionamientos con acceso directo hacia la vía pública y deberán estar por completo dentro de la propiedad privada dejando la acera libre para el peatón, siempre y cuando no estén ubicados sobre D1 o D2, además estos deberán de contar con el dictamen de la Gerencia de Movilidad Urbana para su respectiva aprobación, condiciones de uso y manejo a seguir. 4. Para los proyectos comerciales menores a 150 m² de área de construcción se podrán ubicar hasta cuatro (04) plazas de estacionamientos con acceso directo hacia la vía pública y deberán estar por completo dentro de la propiedad privada dejando la acera libre para el peatón, siempre y cuando no estén ubicados sobre D1 o D2, además estos deberán de contar con el dictamen de la Gerencia de Movilidad Urbana para su respectiva aprobación, condiciones de uso y manejo a seguir.

Los propietarios o desarrolladores de estacionamientos públicos y privados deben destinar plazas: Plazas para uso exclusivo de personas con discapacidad;

Características de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad:

1. Contar con dimensiones mínimas de 5.00 x 4.50m (ancho mínimo 2.20 m para el vehículo más las rutas de accesibilidad señalizadas de 1.15 m, ubicadas en ambos costados del espacio reservado contiguo).
2. Deberán ubicarse lo más cerca posible de la entrada a la edificación o a la zona de elevadores, de preferencia al mismo nivel que estas.
3. Deberán ser señalizadas visiblemente y construirse con material antiderrapante.
4. Deberá existir una ruta libre de obstáculos entre el estacionamiento y el acceso al edificio, libre de escalones u otros objetos.
5. No podrán estar ubicadas en pendientes, aprobándose únicamente hasta un desnivel máximo del 2% en cualquier dirección.
6. En el caso de existir desniveles se debe contar con rampas de un ancho mínimo de 1.50 m y pendiente máxima del 6%. Total de espacios (Plazas de estacionamiento) Cantidad reservada 2-20 1 por cada 10 o fracción 21-100 1 por cada 20 101 hasta 500 5 plazas estacionamiento más 1 por cada 100. 501 hasta 1000 2% 1000 en adelante 20 plazas estacionamiento más 1 por cada 100. Características de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad:
7. Contar con dimensiones mínimas de 5.00 x 4.50m (ancho mínimo 2.20 m para el vehículo más las rutas de accesibilidad señalizadas de 1.15 m, ubicadas en ambos costados del espacio reservado contiguo).
8. Deberán ubicarse lo más cerca posible de la entrada a la edificación o a la zona de elevadores, de preferencia al mismo nivel que éstas.
9. Deberán ser señalizadas visiblemente y construirse con material antiderrapante.
10. Deberá existir una ruta libre de obstáculos entre el estacionamiento y el acceso al edificio, libre de escalones u otros objetos.
11. No podrán estar ubicadas en pendientes, aprobándose únicamente hasta un desnivel máximo del 2% en cualquier dirección.
12. En el caso de existir desniveles se debe contar con rampas de un ancho mínimo de 1.50 m y pendiente máxima del 6%.
13. Deberán contar con rampa o bordillo que permita acceso a la acera.
14. Cada espacio reservado dispondrá de un rótulo a 2.00m altura libre mínima de 18” altura x 12” de ancho. • Plazas para uso exclusivo de la población adulto mayor, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y padres que transporten a sus hijos menores: Pág.38 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.
15. Deberán contar con rampa o bordillo que permita acceso a la acera.
16. Cada espacio reservado dispondrá de un rotulo a 2.00m altura libre mínima de 18” altura x 12” de ancho. • Plazas para uso exclusivo de la población adulto mayor, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y padres que transporten a sus hijos menores:

Características de los estacionamientos reservados para adultos mayores, mujeres embarazadas, periodo de lactancia y padres que transporten a sus hijos menores

1. Contar con dimensiones mínimas de 5.00 x 3.8m (ancho mínimo 2.20 m para el vehículo más las rutas de accesibilidad señalizadas de 0.80 m, ubicadas en ambos costados del espacio reservado contiguo).
2. Deberán ubicarse lo más cerca posible de la entrada a la edificación o a la zona de elevadores, de preferencia al mismo nivel que estas, debiendo existir una ruta libre de obstáculos entre el estacionamiento y el acceso al edificio.
3. Ser construidas con material antiderrapante.
4. No estar obstaculizadas por escalones u otros objetos, ni estar en una pendiente, podrá estar hasta un desnivel máximo del 2% en cualquier dirección.
5. Contar con rampa o bordillo que permita acceso a la acera.
6. Cada espacio reservado dispondrá de un rotulo vertical a 2.00m altura libre mínima de 18” altura x 12” de ancho.
7. Cada espacio reservado dispondrá de señalización horizontal con diseño aprobado por la Gerencia de Control de la Construcción.

Las edificaciones destinadas para los usos comprendidos dentro de los servicios de educación y religiosos, deberán contar dentro de su límite de propiedad, con un área de estacionamiento exclusiva de buses para el abordaje y des-abordaje de los usuarios, debiendo presentar a la Gerencia de Control de la Construcción, mediante la respectiva memoria descriptiva, el tipo y capacidad del bus, así como, el detalle sobre la cantidad aproximada de la población atendida. La Gerencia de Control de la Construcción en coordinación con la Gerencia de Movilidad Urbana, con base en la memoria descriptiva presentada, determinarán las dimensiones mínimas que serán exigidas. Si posteriormente a la emisión de la licencia, se Total de espacios (Plazas de estacionamiento) Cantidad reservada 2-100 1 por cada 20 101 hasta 500 5 plazas estacionamiento más 1 por cada 100. 501 hasta 1000 2% 1000 en adelante 20 plazas estacionamiento más 1 por cada 100. 37 A.

Características de los estacionamientos reservados para adultos mayores, mujeres embarazadas, periodo de lactancia y padres que transporten a sus hijos menores

1. Contar con dimensiones mínimas de 5.00 x 3.8m (ancho mínimo 2.20 m para el vehículo más las rutas de accesibilidad señalizadas de 0.80 m, ubicadas en ambos costados del espacio reservado contiguo).
2. Deberán ubicarse lo más cerca posible de la entrada a la edificación o a la zona de elevadores, de preferencia al mismo nivel que éstas, debiendo existir una ruta libre de obstáculos entre el estacionamiento y el acceso al edificio.
3. Ser construidas con material antiderrapante.
4. No estar obstaculizadas por escalones u otros objetos, ni estar en una pendiente, podrá estar hasta un desnivel máximo del 2% en cualquier dirección.
5. Contar con rampa o bordillo que permita acceso a la acera.
6. Cada espacio reservado dispondrá de un rótulo vertical a 2.00m altura libre mínima de 18” altura x 12” de ancho.
7. Cada espacio reservado dispondrá de señalización horizontal con diseño aprobado por la Gerencia de Control de la Construcción.

Las edificaciones destinadas para los usos comprendidos dentro de los servicios de educación y religiosos, deberán contar dentro de su límite de propiedad, con un área de estacionamiento exclusiva de buses para el abordaje y des-abordaje de los usuarios, debiendo presentar a la Gerencia de Control de la Construcción, mediante la respectiva memoria descriptiva, el tipo y capacidad del bus, así como, el detalle sobre la cantidad aproximada de la población atendida. La Gerencia de Control de la Construcción en coordinación con la Gerencia de Movilidad Urbana, con base en la memoria descriptiva presentada, determinarán las dimensiones mínimas que serán exigidas. Si posteriormente a la emisión de la licencia, se manifiesta la intención de modificar el tipo o cantidad de buses a esa fecha autorizado, el representante legal de la institución deberá solicitar a la Gerencia de Control de la Construcción dicha modificación o autorización respectiva, para lo cual la Gerencia de Control de la Construcción determinará la procedencia del caso y con ello, las medias complementarias que deberá adoptar.

ESTATUS DEL ESTACIONAMIENTO PARA INMUEBLES EXISTENTES. El estatus de estacionamientos existentes a partir de la vigencia de la presente reforma, es el siguiente: a. Para todos los inmuebles cuyas edificaciones hayan sido construidas y hayan contado con licencia de construcción municipal, el estatus de todas las plazas de aparcamiento que se encuentren completamente dentro del predio en cuestión será reconocidas por la Gerencia de Control de la Construcción, en caso el inmueble cambie el uso original, se analizará por parte de la GCC el cumplimiento de plazas de parqueo según el uso propuesto, se podrán tomar en cuenta las plazas existentes y se solicitará a la Gerencia de Movilidad Urbana informe y opinión al respecto. b. Para todos los inmuebles cuyas edificaciones hayan sido construidas y no hayan contado con licencia de construcción municipal o hayan sufrido un cambio de uso no autorizado con respecto al uso consignado en la licencia de construcción original, el estatus de todas las plaz as de aparcamiento que se encuentran completamente dentro del predio en cuestión, no serán 38 A.

Pág.39 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. manifiesta la intención de modificar el tipo o cantidad de buses a esa fecha autorizado, el representante legal de la institución deberá solicitar a la Gerencia de Control de la Construcción dicha modificación o autorización respectiva, para lo cual la Gerencia de Control de la Construcción determinará la procedencia del caso y con ello, las medias complementarias que deberá adoptar.

ESTATUS DEL ESTACIONAMIENTO PARA INMUEBLES EXISTENTES. El estatus de estacionamientos existentes a partir de la vigencia de la presente reforma, es el siguiente: a. Para todos los inmuebles cuyas edificaciones hayan sido construidas y hayan contado con licencia de construcción municipal, el estatus de todas las plazas de aparcamiento que se encuentren completamente dentro del predio en cuestión será reconocidas por La Gerencia de Control de la Construcción, en caso el inmueble cambie el uso original , se analizará por parte de la GCC el cumplimiento de plazas de parqueo según el uso propuesto, se podrán tomar en cuenta las plazas existentes y se solicitara a la gerencia de Movilidad Urbana informe y opinión al respecto.

b. Para todos los inmuebles cuyas edificaciones hayan sido construidas y no hayan contado con licencia de construcción municipal o hayan sufrido un cambio de uso no autorizado con respecto al uso consignado en la licencia de construcción original, el estatus de todas las plazas de aparcamiento que se encuentran completamente dentro del predio en cuestión, no serán reconocidas por La Gerencia de Control de la Construcción. Por lo tanto, al solicitar una nueva licencia municipal de cualquier tipo, se deberá cumplir con la reglamentación municipal vigente. Se exceptúan los casos que no tenga alternativa de parqueo y que no tengan alteraciones o aumento de área de construcción, estos deberán de contar con el dictamen de la Gerencia de Movilidad Urbana para su respectiva aprobación y manejo a seguir.

Todos los estacionamientos públicos y privados del Distrito Central deberán cumplir con los siguientes requerimientos de diseño: Tabla No. 20 REQUERIMIENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS Parámetro Casos de aplicación Criterio Anchos máximos de entradas y salidas Predios con frentes 0.0014.49 m ≤ 6.00 m total Predios con frentes 14.5019.49 m ≤ 9.00 m total Predios con frentes 19.50~29.49 m ≤ 12.00 m total Predios con frentes ≥ 29.50 m ≤ 18.00 m total Gasolineras ≤ 18.00 m para cada abertura ≥ 5. 00 m de acera de ≥ 2. 50 m de ancho entre aberturas ▪ Medición a lo largo de la alineación municipal ▪ Ancho indicado puede combinarse o repartirse a lo largo de la alineación ▪ En predios con más de un frente, rige cada frente por separado Rampas Todos los casos Inicio ≥ 5.00 m dentro del reconocidas por la Gerencia de Control de la Construcción. Por lo tanto, al solicitar una nueva licencia municipal de cualquier tipo, se deberá cumplir con la reglamentación municipal vigente. Se exceptúan los casos que no tenga alternativa de parqueo y que no tengan alteraciones o aumento de área de construcción, éstos deberán de contar con el dictamen de la Gerencia de Movilidad Urbana para su respectiva aprobación y manejo a seguir.

Todos los estacionamientos públicos y privados del Distrito Central deberán cumplir con los siguientes requerimientos de diseño: 39 A.

Pág.40 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. predio, desde alineación municipal con el 4% de pendiente máxima Espacios de acumulación en entradas Usos residenciales de 0 a 4 unidades habitacionales en condominio horizontal. En zonas residenciales 0.00 m de acumulación y carril de desaceleración en zonas distribuidoras según impacto vial con el 4% de pendiente máxima Usos residenciales de 5 a 10 unidades habitacionales en condominio horizontal. En zonas residenciales 5.00 m de acumulación y carril de desaceleración en zonas distribuidoras según impacto vial con el 4% de pendiente máxima Usos residenciales de 11 a 50 unidades habitacionales en condominio horizontal. En zonas residenciales 10.00 m de acumulación y carril de desaceleración en zonas distribuidoras según impacto vial con el 4% dependiente máxima Usos residenciales de 51 a 100 unidades habitacionales en condominio horizontal En zonas residenciales 15.00 m y carril de desaceleración en zonas distribuidoras según impacto vial con el 4% de pendiente máxima Usos residenciales > 100 unidades habitacionales o en condominios horizontales ò verticales En zonas residenciales 25.00 m y 5.00 m más por cada 100 unidades habitacionales o fracción (a partir de la unidad 201) y carril de desaceleración en zonas distribuidoras con el 4% de pendiente máxima Usos no residenciales mayores a 500 mts de construcción 5.00 m por cada 300 m² o fracción y se solicitará una longitud máxima de 25.00 m Usos no residenciales con superficies dedicadas al almacenamiento, logística, embalaje u otras actividades directamente relacionadas con el transporte pesado Longitud en metros del vehículo de carga a utilizar por cada 1,000 m² o fracción. La longitud máxima será de 40.00 metros. Ventanillas de autoservicio 25.00 m por cada ventanilla ▪ Las distancias de acumulación pueden disponerse de manera paralela o longitudinal cumpliendo con las distancias establecidas en esta tabla. Abatimiento de portones Todos los casos Hacia dentro del predio Espacios de Maniobra Estacionamientos con ángulo 45 4.00 m de carril de maniobra (Cuando se proponga sentido unidireccional) 4.50 m de carril de maniobra Pág.41 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. (Cuando se proponga sentido en ambos lados) Estacionamientos con ángulo 90 6.00 m de carril de maniobra

La Gerencia de Control de la Construcción se reserva el derecho de requerir al contribuyente respecto a su proyecto, modificaciones especiales a lo establecido en el Capítulo IV relativo a la “Normas Específicas para el Diseño de Disposiciones de Estacionamientos”, siempre que por consideraciones técnicas de esta gerencia o para todos aquellos casos de identificarse condiciones especiales, luego de la consulta y pronunciamiento de la Gerencia de Movilidad Urbana, se determine la procedencia de los mismos.

Se incluyen dentro de las modificaciones especiales que podrán ser solicitadas, la construcción de mejoras viales que sean estimadas como necesarias por la Gerencia de Movilidad Urbana, cuando estas sean identificadas en el respectivo informe y dictamen emitido por esta Gerencia.

El área verde comunal no podrá pasar a formar parte de la o las áreas de uso privado. Dicha área será del 12% del área total del inmueble donde se realice el proyecto, con una pendiente natural máxima del 16%. • En terrenos hasta de cinco mil metros cuadrados (5,000.00 m²) podrá permitirse la división de dicha área en dos partes. • En terrenos mayores de cinco mil metros cuadrados (5,000.00 m²) la división podrá hacerse en tres partes. En ambos casos, la división de dichas áreas deberá ser adecuada en forma y tamaño para que sean aprovechadas por los copropietarios, dando acceso desde las vías comunes (calles y/o avenidas). Estas áreas deberán a su vez, ser desarrolladas por el propietario del proyecto, para el beneficio de los copropietarios y podrán incluir en dicho desarrollo, entre otros, kioscos, pasajes, canchas multiusos, salones de usos múltiples, piscinas, otros que la AMDC determine. En el área verde comunal podrán hacerse construcciones para uso recreativo o de servicio para disfrute exclusivo del conjunto habitacional. Las áreas verdes aprobadas no serán objeto de modificación una vez se haya iniciado el proyecto.

sus excepcionales características ambientales, se declara el sector conocido como el Hatillo como Zona Especial de Conservación Ecológica. El sector contará con un Plan Parcializado para su adecuado desarrollo. Para el efecto, el sector de El Hatillo comprenderá todas las áreas localizadas arriba de una elevación de 1,200 metros sobre el nivel del mar, ubicadas al Norte y Este del Parque Naciones Unidas-El Picacho, y al Oeste del Área de Amortiguamiento del Parque La Tigra. En tanto se formula el Plan Parcializado para el desarrollo de El Hatillo, se establecen para el área las regulaciones indicadas a continuación: I. Cobertura forestal y vegetal. Todo uso del suelo, urbanización, lotificación, construcción, proceso constructivo y cualquier actividad humana dentro del 40 A.

La Gerencia de Control de la Construcción se reserva el derecho de requerir al contribuyente respecto a su proyecto, modificaciones especiales a lo establecido en el Capítulo IV relativo a la “Normas Específicas para el Diseño de Disposiciones de Estacionamientos”, siempre que por consideraciones técnicas de esta gerencia o para todos aquellos casos de identificarse condiciones especiales, luego de la consulta y pronunciamiento de la Gerencia de Movilidad Urbana, se determine la procedencia de los mismos. Se incluyen dentro de las modificaciones especiales que podrán ser solicitadas, la construcción de mejoras viales que sean estimadas como necesarias por la Gerencia de Movilidad Urbana, cuando éstas sean identificadas en el respectivo informe y dictamen emitido por esta Gerencia.

El área verde comunal no podrá pasar a formar parte de la o las áreas de uso privado. Dicha área será del 12% del área total del inmueble donde se realice el proyecto, con una pendiente natural máxima del 16%. • En terrenos hasta de cinco mil metros cuadrados (5,000.00 m²) podrá permitirse la división de dicha área en dos partes. • En terrenos mayores de cinco mil metros cuadrados (5,000.00 m²) la división podrá hacerse en tres partes. En ambos casos, la división de dichas áreas deberá ser adecuada en forma y tamaño para que sean aprovechadas por los copropietarios, dando acceso desde las vías comunes (calles y/o avenidas). Estas áreas deberán a su vez, ser desarrolladas por el propietario del proyecto, para el beneficio de los copropietarios y podrán incluir en dicho desarrollo, entre otros, kioscos, pasajes, canchas multiusos, salones de usos múltiples, piscinas, otros que la AMDC determine. En el área verde comunal podrán hacerse construcciones para uso recreativo o de servicio para disfrute exclusivo del conjunto habitacional. Las áreas verdes aprobadas no serán objeto de modificación una vez se haya iniciado el proyecto.

de El Hatillo. Debido a sus excepcionales características ambientales, se declara el sector conocido como El Hatillo como Zona Especial de Conservación Ecológica. El sector contará con un Plan Parcializado para su adecuado desarrollo. Para el efecto, el sector de El Hatillo comprenderá todas las áreas localizadas arriba de una elevación de 1,200 metros sobre el nivel del mar, ubicadas al Norte y Este del Parque Naciones Unidas-El Picacho y al Oeste del Área de Amortiguamiento del Parque La Tigra. En tanto se formula el Plan Parcializado para el desarrollo de El Hatillo, se establecen para el área las regulaciones indicadas a continuación: I. Cobertura forestal y vegetal. Todo uso del suelo, urbanización, lotificación, construcción, proceso constructivo y cualquier actividad humana dentro del área de El Hatillo deberá realizarse minimizando la remoción de árboles y la cobertura vegetal. En todo caso, los predios deberán contar con una superficie del suelo permeable con cobertura vegetal de al menos el 70% de la superficie total del lote. Toda especie plantada deberá ser propia de la localidad, a excepción de las áreas verdes con grama y el recubrimiento de los cerramientos perimetrales contemplados en el presente artículo. II. Urbanización. Sólo se permitirá la urbanización de áreas con pendientes naturales del terreno menores a 50 %, siempre que luego de los estudios detallados y el pronunciamiento de la GER, UGA, UGASAM u otras dependencias municipales competentes e instituciones estatales vinculadas, emitan pronunciamiento que denote la factibilidad para el desarrollo de este tipo de proyectos. III. Vialidad. Como condición para la aprobación de nuevas desmembraciones, urbanizaciones, lotificaciones o construcciones, la Gerencia de Control de la Construcción podrá exigir la disposición de conexiones viales que permitan crear una red vial en el sector. Todavía de acceso nueva deberá contar con una calzada de 7.00 metros y, hacia cada lado de la vía, una acera de 2.00 metros, una cuneta de drenaje pluvial de 0.50 metros y una franja de cobertura vegetal de 2.00 metros, para un ancho total mínimo del espacio vial de 16.00 metros. I V. Uso del suelo. Se permitirán en el sector usos del suelo cuya densidad neta (sin incluir el espacio vial), no deberá ser superior a 5 unidades habitacionales por hectárea y se permitirá solamente una unidad habitacional por cada lote cuya área mínima sea correspondiente a las 2500 vrs². Los usos del suelo permitidos serán: servicio de molienda de granos básicos, farmacias, mercaditos, preparación de tortillas de maíz y trigo, abarroterías, pulperías y floristerías, hasta 30.00m², los cuales cumplen con lo contemplado en el presente artículo, su 41 A.

compatibilidad podrá ser autorizada por la GCC previo a la verificación de las diferentes constancias emitidas por los entes relacionados con esta Zona Especial. V. Toda urbanización o subdivisión de un inmueble o parcela deberá contar con una superficie mínima de 1,743 metros cuadrados o 2,500 varas cuadradas, cuya relación frente/fondo no deberá ser menor a 1:3. Únicamente se podrán aprobar construcciones en lotes de terrenos menores a 1,743 metros cuadrados o 2,500 varas cuadradas, siempre que sus escrituras estén inscritas en el Instituto de la Propiedad, previo al 30 de abril del año 2014, fecha en que se publicó el presente reglamento. VI. Construcción. a. Cerramientos perimetrales. Los cerramientos perimetrales de las propiedades individuales deberán permitir transparencia o, alternativamente, deberán ser hechos con vegetación o estar recubiertos con ésta. b. Retiros. Toda edificación deberá observar una franja de retiro de 5.00 metros en el perímetro del predio, incluyendo una franja frontal entre la alineación con la vía pública y la fachada, en la cual sólo se permitirá la ubicación de accesos a las propiedades individuales, debiéndose disponer del resto con cobertura forestal y vegetal. VII. Para la zona del Hatillo en cuanto a los lotes que tengan un frente mínimo de 15.00 metros ya inscritos, anterior a la presente normativa deberán respetar retiros de 3.00 metros en todos sus lados y para los lotes menores de 15.00 metros de frente e inscritos antes de la aprobación de la presente normativa, los límites de construcción (retiros) podrán estar regidos por las dimensiones de los espacios mínimos (Art. 252 de este reglamento) respetando los tres (3.00 m) de vista a colindancia en caso exista. En cuanto al FOS en este último caso, se podrá utilizar un 60% (0.6) del terreno para edificación. VIII. Construcción: a. Estacionamiento. Con el fin de preservar la imagen paisajística del sector y facilitar el uso del espacio vial para la circulación de peatones y vehículos, las plazas de estacionamiento que requiera cualquier uso del suelo deberán estar ubicadas dentro del predio y en ningún caso en la franja frontal indicada en el inciso anterior. b. Altura de edificaciones. La altura de las edificaciones no deberá ser superior a 3 pisos (sótanos y/o niveles), o 12.00 metros. c. Instalaciones sanitarias. Todos los predios con construcciones, que no estén conectados a redes de drenajes autorizados por la entidad competente, deberán contar con fosa séptica u otro tipo de sistema de tratamiento de aguas servidas, siendo obligación del propietario que estas funcionen adecuadamente, cumpliendo con el reglamento vigente. d. Requisitos. Además de los requisitos establecidos en el presente Reglamento para la presentación de solicitudes de autorización municipal, los proyectos a ubicarse en el área de El Hatillo deberán presentar topografía completa con localización de puntos GPS, linderos, curvas de nivel, localización de árboles y superficies boscosas, así como cuerpos de agua (nacimientos, ríos, riachuelos, quebradas, etc.) IX. Disposición de desechos sólidos. Todos los predios con construcciones, que no cuenten con servicio de recolección de desechos sólidos, deberán disponer de dichos desechos almacenando separadamente los desechos inorgánicos de los orgánicos. Los desechos orgánicos deberán ser dispuestos por el propietario del predio en fosas ubicadas dentro del predio, de las dimensiones adecuadas para el volumen de desechos generados, y ser cubiertos diariamente con tierra excavada del mismo sitio. Los desechos sólidos inorgánicos deberán ser trasladados a cuenta del propietario, a un sitio autorizado para su disposición final. X. Toda urbanización o condominio horizontal deberán apegarse a la normativa para este sector y además cumplir con todos los requisitos y parámetros descritos para las urbanizaciones y/o condominios Horizontales.

Se establecen las siguientes pendientes longitudinales máximas para las diferentes jerarquías viales: 42 A.

Pág.44 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. Jerarquía Vial Designación

Pendiente Máxima

I Distribuidor regional 6 % II Distribuidor principal 8 % III Distribuidor sectorial 8 % IV Distribuidor local 12 % V Calle de acceso 14%

LISTADO DE BARRIOS O COLONIAS Zonas Distribuidoras y Zonas Residenciales Listado de Barrios o Colonias N° NOMBRE DE BARRIO O COLONIA CIUDAD TIPO O COLONI A SECT OR ZON IFIC ACI ÓN DICTAMEN / ACUERDO DE APROBACION PARAMETROS MINIMOS (APROBADOS EN DICTAMEN/ACU ERDO) 1 BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 2 CENTRO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 3 EL JASMIN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 4 EL OLVIDO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 5 FINLAY TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 6 GUAJOCO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 7 GUANACASTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 8 LA CONCORDIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 9 LA HOYA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 10 LA MERCED TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 11 LA MONCADA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 12 LA PEDRERA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 13 LA PLAZUELA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 14 LA RONDA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 15 LOS DOLORES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 16 13 DE FEBRERO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 17 ALTOS DE MIRAMESI TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 18 BUENA VISTA TEGUCIGALPA Barrio/ 2 R3 Pág.44 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. Jerarquía Vial Designación

Pendiente Máxima

I Distribuidor regional 6 % II Distribuidor principal 8 % III Distribuidor sectorial 8 % IV Distribuidor local 12 % V Calle de acceso 14%

LISTADO DE BARRIOS O COLONIAS Zonas Distribuidoras y Zonas Residenciales Listado de Barrios o Colonias N° NOMBRE DE BARRIO O COLONIA CIUDAD TIPO O COLONI A SECT OR ZON IFIC ACI ÓN DICTAMEN / ACUERDO DE APROBACION PARAMETROS MINIMOS (APROBADOS EN DICTAMEN/ACU ERDO) 1 BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 2 CENTRO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 3 EL JASMIN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 4 EL OLVIDO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 5 FINLAY TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 6 GUAJOCO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 7 GUANACASTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 8 LA CONCORDIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 9 LA HOYA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 10 LA MERCED TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 11 LA MONCADA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 12 LA PEDRERA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 13 LA PLAZUELA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 14 LA RONDA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 15 LOS DOLORES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 1 CH 16 13 DE FEBRERO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 17 ALTOS DE MIRAMESI TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 18 BUENA VISTA TEGUCIGALPA Barrio/ 2 R3 43 A.

Pág.45 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. NORTE Colonia 19 BUENA VISTA SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 20 BUENOS AIRES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 CH/ R4 ACUERDO NO. 046-99 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 1999 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 21 COL LOMAS DEL BOSQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 22 EL BOSQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 23 EL EDEN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 24 LA ALAMBRA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R2 25 LA CABAÑA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 CH/ R2 ACUERDO NO. 210 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 1950 (PLANO). DICTAMEN No. 0146-1981 DE FECHA 05 DE MAYO DE 1981 (DOCUMENTO). R3=120M²/7ML 26 LA FUENTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 CH 27 LA LEONA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 CH 28 LA LEONA DEL RINCON TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 017-2003 DE FECHA 6 DE MARZO DEL 2003 (PLANO Y DOCUMENTO). ADEDUM NO.017- 2002 DE FECHA 9 DE JULIO DEL 2002. R4=45M²/3.5ML 29 LAS CANTERAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 30 LAS DELICIAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 CH 31 LINTON TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 32 LOMAS DEL BOSQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 33 LOS MANGOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 34 MIRADOR DEL BOSQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 35 MIRAMESI TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 CH/ R4 36 PUNTA CALIENTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 37 RES BUENA VISTA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 ADENDUM DE MODIFICACION No. 01 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2005 SOLO ADENDUM. R3=120M²/7ML 38 SAN JOSE DE LA MONTAÑA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R3 44 A.

Pág.46 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 39 ZARAGOZA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R4 REGISTRADO BAJO DICTAMEN No. SCU/MD/AMDC /053-2004 EN FECHA 20 DE AGOSTO DE 2004 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 40 ZARAGOZA NORTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R2 41 ZARAGOZA SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 2 R2 42 BARRIO NUEVA VIERA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 43 CASAMATA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 44 CONDOMINIOS VIERA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R1 CONDOMINIOS VIERA DOCUMENTO DE ACUERDO No. 4934 APROBADO DE FECHA 15 DE ENERO DE 1990. SUB DIVISION DOCUMENTO DE DICTAMEN No. 016-88 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 1988. PLANO DE ACUERDO No. 259 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 1961. R1=400M²/15ML 45 EL MANCHEN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 46 JACARANDA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 055-2005 DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 (DICTAMEN). R3=120M²/7ML 47 JARDIN DE CASAMATA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 48 JARDIN LAS COLINAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 49 JARDIN LAS MERCEDES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 50 JARDIN SANTA ROSA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 51 LA CRUZ TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 52 MEJIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 53 NUEVA SANTA ROSA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 54 REFORMA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R2 55 RES. VIERA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 56 BARRIO SAN PABLO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 45 A.

Pág.47 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 57 SIRIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 58 VIEJA SANTA ROSA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R3 59 VIERA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 3 R1 DICTAMEN 010 - 90 DE FECHA 19 DE ENERO DE 1990 (DICTAMEN). R1=400 M²/15ML 60 ARGENTINA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R2 REGISTRADO BAJO EL No.215 - 76 DE FECHA 30DE AGOSTO DE 1976 (PLANO). R2=200M²/10ML 61 AVENIDA LA PAZ TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 D1 62 CAMPANA ARRIBA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R1 63 CAMPANA O MAYA CENTRO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R1 64 COL PARCALTAGUA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 D1 ACUERDO No. 704 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 1985. R1=400M²/15ML 65 EL CASTAÑO (LOS CASTANOS) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R1 66 FINCA VALLADARES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R1 67 FRATERNIDAD TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R3 68 JARDIN NORMA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R1 69 JARDIN SONIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R1 70 LA CAMPAÑA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R1 DICTAMEN No. 002-2003 DE FECHA 20 ENERO DEL 2003 (DICTAMEN). R1=400M²/15ML 71 LARA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R1 72 LARA NORTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R1 ACUERDO NO 122 EN FECHA 27 DE FEBRERO DE 1953 R1=400M²/15ML 73 LAS PALOMAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R1 74 MATAMOROS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R1 75 PALMIRA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 D3 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 188-90 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 1990 (DICTAMEN). D3=120M²/7ML 76 PUEBLO NUEVO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 D3 77 SABANAGRANDE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 D1 78 SAN CARLOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 D3 79 SAN FELIPE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 D1 46 A.

Pág.48 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 80 SAN RAFAEL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R1 81 SAN RAFAEL HM TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 4 R2 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 102-91 DE FECHA 22 DE JULIO DE 1991 (DICTAMEN). R2=200M²/10ML 82 CALIXTO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 5 D3 83 CENTRO DE RECREACION LA ISLA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 5 AR/ D3 84 CERRO JUANA LAINEZ COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 5 AR 85 ALTAMIRA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 5 R1 ACUERDO No. #217 DE FECHA 14 DE JULIO DE 1971.(PLANO)

86 EL CARMELO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 5 D3 87 ESTADIO NACIONAL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 5 AR 88 GUADALUPE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 5 D3 89 LA HOYA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 5 D3 90 MORAZAN COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 5 D3 91 PAGODA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 5 D3 92 PALERMO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 5 D3 93 SELECTA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 5 D3 94 ALTOS DE LA PRIMAVERA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 R3 95 ALTOS DE VILLA ADELA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 R3 96 CAMAGUARA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 R3 97 CAMPO SONIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 R3 98 CONCEPCION COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 CH 99 EL CALVARIO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 CH/ R4 10 0 EL CENTRO (COMAYAGUELA) COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 CH 10 1 EL SOCORRO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 R3 10 2 JUAN LINDO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 R3 10 3 LA CHIVERA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 R3 10 4 LA ZOPILOTERA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 R3 10 5 LEMPIRA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 CH/ R4 10 6 OBELISCO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 CH 10 7 PERPETUO SOCORRO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 R3 10 8 RODRIGUEZ COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 R3 47 A.

Pág.49 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 10 9 SIPILE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 CH/ R4 11 0 VILLA ADELA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 6 R3 11 1 14 DE FEBRERO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 PLANO BAJO REGISTRO No. 474 DE FECHA 19 DE COTUBRE DE 1994 //PLANO BAJO REGISTRO No. 428 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 1993//PLANO DE DICTAMEN 006-83 DE FECHA 3 DE ENERO DE 1983. R4=85M² 11 2 ALEMANIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 11 3 ALTOS DEL PEDREGALITO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 DICTAMEN No. GM-SMDC-030- 86 DE FECHA 23 DE ENERO DE 1986 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 11 4 AYESTAS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 11 5 BELEN COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 11 6 BELLA VISTA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 11 7 BRASILIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 11 8 BRISAS DE LA LAGUNA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 11 9 BRISAS DE OLANCHO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 DICTAMEN NO.07-98 DE FECHA 25 DE MARZO DE 1998 (PLANO). R4=45M²/3.5ML 12 0 BUENAS NUEVAS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 12 1 CAMPO CIELO 1 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 12 2 CAMPO CIELO 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 12 3 CAMPO CIELO 3 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 12 4 CAÑADA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 12 5 CASANDRA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 12 6 COFRADIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 12 7 COL 3 DE MAYO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 12 8 COL MELGAR COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 DICTAMEN No. DM-AMDC-056- 89 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 1989 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 12 9 COL SAN CRISTOBAL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 DICTAMEN No.011-AMDC - DGL 92 DE R4=45M²/3.5ML 48 A.

Pág.50 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. FECHA 6 DE OCTUBRE DE 1992 (DICTAMEN). 13 0 DULCE NOMBRE DE JESUS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 13 1 EL BERRINCHE (PLANES) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 7 R3 13 2 EL CARRIZAL NO.2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 13 3 EL CHILE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 7 R3 13 4 EL PASTEL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 13 5 EL PORVENIR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 7 R3 13 6 EL ROSARIO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 13 7 FLOR # 1 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 13 8 FLOR # 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 13 9 FRATERNIDAD PESPIRENSE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 DICTAMEN No. 16-039-GCC- AMDC DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2016. (PLANO Y DOCUMENTO). R4=45M²/3.5ML 14 0 FUERZAS ARMADAS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 14 1 GRANADA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 14 2 GUAMILITO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 060-2004 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2004 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 14 3 IBERIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 14 4 INDEPENDENCIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC 040-2004 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 14 5 LA CIDRA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 14 6 LA ESPERANZA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 14 7 LA HAYA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 14 8 LA LAGUNA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 14 9 LA SOTO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 7 R3 15 0 LAS CRUCITAS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 15 1 LAS MERCEDES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 ACUERDO 59 EN FECHA 19 DE FEBRERO DE 1974 R4=45M²/3.5ML 15 LAS PAVAS COMAYAGÜEL Barrio/ 7 R3 49 A.

Pág.51 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 2 A Colonia 15 3 LOS PROFESORES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 15 4 MANANTIAL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 15 5 MI CASITA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 15 6 MONSEÑOR FIALLOS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 15 7 NUEVO AMANECER COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 15 8 OBRERA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 15 9 PEDREGALITO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 16 0 PLANES DEL BERRINCHE O COLONIA SOTO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 16 1 PLANES DEL CARRIZAL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 16 2 POLICARPO PAZ GARCIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 DICTAMEN No. 340-81 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 1981 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 16 3 RAFAEL LEONARDO CALLEJAS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 046-2003 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 16 4 ROSALINDA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 16 5 SAN CRISTOBAL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 16 6 SAN JUAN DE PUNTARENAS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 16 7 SAN JUAN DEL NORTE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 REGISTRADO BAJO DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC No. 076/2005 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2005. R4=45M²/3.5ML 16 8 SAN MARTIN COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 16 9 SANTA FE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 17 0 SANTA ISABEL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 17 1 TIBURCIO CARIAS ANDINO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 17 2 TOROCAGUA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 17 3 VILLA FRANCA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 17 4 VILLA UNION COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 ACUERDO No. 0121 EN FECHA 04 DE OCTUBRE DE 1982 R4=45M²/3.5ML 17 5 VILLA CRISTINA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 DICTAMEN GM - ATP-54-2008 DE FECHA 29 DE R4=45M²/3.5ML 50 A.

Pág.52 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. MAYO DEL 2008 (PLANO Y DICTAMEN). 17 6 ZAPOTE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R3 17 7 ZAPOTE CENTRO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /039/2003 DE FECHA 07 DE GOSTO DEL 2003 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 17 8 ZAPOTE NORTE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 7 R4 ACUERDO No.852 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 1977 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 17 9 BARRIO VIERA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R3 18 0 BRISAS DEL PICACHO/MINA DE AGUA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R3 18 1 CANTERA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 HATI LLO 18 2 CANTERA 1 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R3 18 3 CANTERA 2 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R3 18 4 CANTERA 3 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R3 18 5 CERRO EL PICACHO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 AR 18 6 CERRO GRANDE ZONA 4 Y ZONA 5 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R2 ACUERDO 2564 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 1980 R2=150M²/10ML 18 7 CERRO GRANDE ZONA 2 Y ZONA 6 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R-4 ACUERDO 2564 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 1980 R4 = 60 M² / 6ML 18 8 CERRO GRANDE ZONA 7 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R-3 ACUERDO 2564 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 1980 R3= 100 M² / 8ML 18 9 CERRO GRANDE ZONA 8 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R4 CERRO GRANDE ZONA 8 SEGUNDA ETAPA PARTE "A" PLANO Y DOC. DICTAMEN 006 - 2009 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2009. CERRO GRANDE ZONA 8 SEGUNDA ETAPA PARTE"B" PLANO Y DOC. DICTAMEN 010 - 2009 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2009. R4=75 M² / 6 ML 19 0 CERRO GRANDE, ZONA 1 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R1 ACUERDO 2564 DE FECHA 30 DE JUNIO DE R1=400M²/15ML 51 A.

Pág.53 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 1980 19 1 CERRO GRANDE, ZONA 3 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R4 DICTAMEN SCU - AMDC- 050-2005 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2005. (PLANO Y DICTAMEN) R4=75M²/7ML 19 2 EL JAPON TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R3 19 3 ESTRELLA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R3 19 4 FLORESTA DEL PICACHO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 HATI LLO DICTAMEN No. GM-ATP 089 - 2008 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2008 (DICTAMEN). R1=400M²/15ML 19 5 LA FINCA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R3 19 6 LAS CRUCITAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 HATI LLO 19 7 LAS CRUCITAS #2 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 HATI LLO 19 8 LOTIFICACION CANTERO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 HATI LLO 19 9 PARQUE NACIONAL ONU TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 AR 20 0 PICACHITO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R3 20 1 PROYECTO KASANDRA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R4 DICTAMEN No SCU-DM-AMDC 002-96 DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 1996 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 20 2 RODIMIRO ZELAYA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R3 20 3 SAGASTUME TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R3 20 4 SAUCIQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R3 20 5 VISBELLA (CERRO GRANDE ZONA 8) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R3 DICTAMEN No. 12-0061-AMDC- GCC DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 20 6 VISTALI (CERRO GRANDE ZONA 8) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 8 R3 DICTAMEN No. 12-0058-AMDC- GCC DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 20 7 RES. RAFAEL BARDALES BUESO INPREMA /COL RIO ALTO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R2- R3 DICTAMEN-SCU- DM-AMDC 018 - 91 DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 1991 (DICTAMEN). R3=120M²/7ML 20 8 21 DE OCTUBRE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 52 A.

Pág.54 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 20 9 BOLIVAR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 21 0 CAMINO AL HATILLO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 HATI LLO 21 1 CANAAN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 21 2 CERRITOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 21 3 COL NUEVA SANTA ROSA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R4 DICTAMEN No. 0005-82 19 DE ENERO DE 1982 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 21 4 EL CHIMBO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 21 5 EL PILIGUÍN (COLONIA EL TRIGO) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 HATI LLO 21 6 EL REPARTO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 21 7 EL RINCON TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3/ HATI LLO 21 8 EL TRIGO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 HATI LLO 21 9 FERNANDO CALDERON TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 22 0 GIRASOLES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 DICT NO. SCU - 036-2004 DE FECHA 9 DE JUNIO DEL 2004. (PLANO Y DOCUMENTO). R3=120M²/7ML 22 1 GUILLEN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 22 2 INDEPENDENCIA PORTILLO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 22 3 JARDIN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3- R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 020-2006 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2006 (DICTAMEN). R4=75M²/7ML; R3=120M²/10ML 22 4 JOSE SIMON AZCONA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 22 5 LA FLORIDA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 063-2005 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2004 (PLANO Y DOCUMENTO). R4=45M²/3.5ML 22 6 LA JOYA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 22 7 LA LEONA DEL RINCON TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 22 8 LA TIGRA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 AR 22 9 LAS JOYAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R4 DICTAMEN No.022-82 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 1982 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 23 0 LAS PAVAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R4 DICTAMEN No. 190-91 DE R4=45M²/3.5ML 53 A.

Pág.55 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1991 SOLO DICTAMEN. 23 1 LOMAS DE LAS MINITAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 23 2 MARICHAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 23 3 MODESTO RODAS ALVARADO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 23 4 REPARTO POR ARRIBA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 23 5 REPARTO POR BAJO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 23 6 RES. PINARES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 HATI LLO 23 7 RES. VILLA DELMY TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 23 8 RIO ALTO 2004 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R2 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 039-2004 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN). R2= 150M²/8ML 23 9 SABANA DEL RINCON TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 24 0 SANTA MARGARITA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 24 1 SITIO ARRIBA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 24 2 SUAZO CORDOBA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 019-2001 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2001 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 24 3 VILLA DELMY TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R4 MODIFICACION BAJO DICTAMEN 18-98 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 1998 (DOCUMENTO). R4=60M²/6ML 24 4 VILLA LA ESTANZUELA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 HATI LLO 24 5 VILLA SANTA MARGARITA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R3 DICTAMEN No. SCU_DM-AMDC- 004-2002 APROBADO DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2002 DICTAMEN Y PLANO. R3=120M²/7ML 24 6 VILLAS DEL RIO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 9 R4 ACUERDO No. 758 DE FECHA 07 DE ENERO DE 1986 (PLANO Y DICTAMEN ). R4=60M²/6ML 24 7 ALAMEDA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 D3 24 8 BALDIO (SABANAGRANDE) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R3 24 9 BRISAS DEL VALLE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R3 54 A.

Pág.56 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 25 0 CASTAÑO SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 ACUERDO No. 218-55 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 1955 (ACUERDO). R1=400M²/15ML 25 1 COL EL TRIANGULO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 DICTAMEN No. 117-88 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 1988 (PLANO Y DICTAMEN). R1=400M²/15ML 25 2 COL LOMAS DEL GUIJARRO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 052-2001 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DEL 2001 (DICTAMEN). R1=400M²/15ML 25 3 COL TEPEYAC TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 DICTAMEN No.DM-AMDC 48-88 DE FECHA 23 DE MAYO DE 1988 (DICTAMEN). R1=400M²/15ML 25 4 COL. PAYAQUI TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 25 5 CRUZ LARGA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 D1 DICTAMEN No. 0024 DE FECHA 26 DE MARZO DE 1980 (DICTAMEN). D1=400M²/15M L 25 6 LA AURORA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 25 7 LA CUMBRE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 25 8 LAS MARIAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 DICTAMEN No. SCU/GM/AMDC /045/2007 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2007 (PLANO Y DICTAMEN). R1=150M²/7.5M L 25 9 LAS MINITAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 26 0 LINDA VISTA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 26 1 LOMA ALTA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 090-2002 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2002 (PLANO Y DICTAMEN). R1=400M²/15ML 26 2 LOMAS DEL CASTAÑO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 PLANO APROB BAJO ACUERDO NO.057 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 1991 (PLANO). R1= 400M²/15ML 26 3 LOMAS DEL CASTAÑO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 26 4 LOMAS DEL GUIJARRO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 DIC 030-2004 DE FECHA 9 DE JUNIO DEL 2004 ( PLANO). DICTAMEN No R1=400M²/15ML 55 A.

Pág.57 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. SCU-DM-AMDC 052-2001 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DEL 2001 (PLANO Y DICTAMEN). 26 5 LOMAS DEL MAYAB TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 DICTAMEN DE ANTEPROYECTO 145-92 DE FECHA 17 DE JULIO DE 1992 (DICTAMEN). R1=400M²/15ML 26 6 LOS ALMENDROS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 26 7 MONTECARLOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 26 8 PORTAL DEL CASTAÑO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 026-2004 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2004 (DICTAMEN). R1= 496-98M² 26 9 REPARTO MANDOFER TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 D1 27 0 RUBEN DARIO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R1 27 1 SABANAGRANDE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R3 27 2 VILLA AURORA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 10 R3 DICTAMEN 052 - 2003 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2003 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/10ML 27 3 ALTOS DE MIRAMONTES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 11 R1 DICTAMEN No.17/2002 DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2002. (PLANO Y DICTAMEN). R1=400M² 27 4 COL PEREZ COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 11 R1 ACUERDO No.340 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 1983 (ACUERDO). R1=400M²/15ML 27 5 COMPLEJO HABITACIONAL LA HUMUYA (CONDOMINIO HORIZONTAL) COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 11 R3 27 6 ELVEL TEGUCIGALPA / COMAYAGUEL A Barrio/ Colonia 11 R2 REGISTRADO BAJO EL NO. 178-90 DE FECHA 23 DE ENERO DE 1990 (PLANO). R2=200M²/10ML 27 7 HUMUYA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 11 R3 DICTAMEN No. 16-054-GCC- AMDC DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2016. (PLANO Y DOCUMENTO). R3=120M²/7ML 27 8 LOMA LINDA NORTE TEGUCIGALPA / COMAYAGUEL Barrio/ Colonia 11 R1 REGISTRADO BAJO EL No. 272 DE FECHA 8 DE R1=400M²/15ML 56 A.

Pág.58 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. A SEPTIEMBRE DE 1977 (PLANO). 27 9 LOMA LINDA SUR TEGUCIGALPA / COMAYAGUEL A Barrio/ Colonia 11 R1 28 0 MIRAMONTE I ETAPA TEGUCIGALPA / COMAYAGUEL A Barrio/ Colonia 11 R2 28 1 MIRAMONTE II ETAPA TEGUCIGALPA / COMAYAGUEL A Barrio/ Colonia 11 R2 28 2 PRADO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 11 R1 28 3 QUEZADA TEGUCIGALPA / COMAYAGUEL A Barrio/ Colonia 11 R2 28 4 SAN RAFAEL TEGUCIGALPA / COMAYAGUEL A Barrio/ Colonia 11 R2 28 5 ALAMO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 28 6 ALTOS DE LA GRANJA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R4 REGISTRADO BAJO EL No.0491-95 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 1995 (PLANO). R4=45M²/3.5ML 28 7 ALTOS DE TILOARQUE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 28 8 ATLANTIC COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 28 9 BARRIO EL MIRADOR COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 29 0 CAMPO COCA COLA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 29 1 CASERIO TILOARQUE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 29 2 COL NUEVO AMANECER COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 29 3 COL OSCAR CASTRO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R4 PLANO APROBADO BAJO RESOLUCION NO.12 DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2013 (PLANO). R4=45M²/3.5ML 29 4 COL. MARIA CRISTINA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R4 ACUERDO No 600 DE FECHA 08 DE MAYO DE 1985 (PLANO Y DICTAMEN). R4=60M²/6ML 29 5 CONTADOR COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R4 ACUERDO No. 733 DE FECHA 25 DEMARZO DE 1985 (DICTAMEN). R4=150M²/10ML 29 6 EL TREBOL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R2 DICTAMEN No. 0158-81 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 1981 R2=150M²/10ML 57 A.

Pág.59 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. (DICTAMEN). 29 7 GUACERIQUE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 29 8 LA BOLSA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 29 9 LA GRANJA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R1 30 0 LA PRADERA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 30 1 LA PRIMAVERA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R1 30 2 LOMAS DE TILOARQUE (PLAN DE LAS LOMAS) COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R4 DICTAMEN No. S CU-DM-AMDC 036-99 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 1999 SOLO DICTAMEN. R4=45M²/3.5ML 30 3 LOMAS DE TILOARQUE ETAPA 1 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 30 4 LOMAS DE TILOARQUE ETAPA 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 30 5 MARADIAGA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R1 ACUERDO No. 130-1964 EN FECHA 01 DE JUNIO DE 1964 R1=400M²/15ML 30 6 MARIA CRISTINA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 30 7 MIRADOR TILOARQUE 2005 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 022-2005 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEM). R4=75M²/7ML 30 8 MIRAFLOR COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 30 9 NUEVA ESPERANZA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 016-99 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 1999 (DICTAMEN). R4=75M²/7ML 31 0 NUEVO AMANECER COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 31 1 OSCAR CASTRO TEJEDA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 31 2 PERITOS MERCANTILES (EL CONTAD) COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 31 3 PRIMAVERA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R4 DICTAMEN NO.0334-81 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1981. (DICTAMEN). R4=60M²/6ML 31 4 REPUBLICA DE VENEZUELA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 31 5 SAN JORGE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R1 31 6 TILOARQUE NO. 1 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 31 7 TILOARQUE NO. 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 58 A.

Pág.60 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 31 8 TILOARQUE NORTE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R3 31 9 VILLA ESPAÑOLA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R4 ACUERDO No. 598-1985 DE FECHA 8 DE MAYO DEL 1985 (PLANO Y ACUERDO). R4=60M²/6ML 32 0 VILLAS DE TILOARQUE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R4 DICTAMEN No SCU/DM/AMDC /51/2003 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2003 (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7ML 32 1 VILLAS TILOARQUE SEGUNDA ETAPA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 12 R4 DICTAMEN No SCU/DM/AMDC /14/2005 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7ML 32 2 19 DE SEPTIEMBRE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 32 3 21 DE FEBRERO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 32 4 23 DE JUNIO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 32 5 25 DE ENERO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 32 6 ALTOS DE LA DIVANNA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 32 7 ALTOS DE LA MAYANGLE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 32 8 ALTOS DE LA SOLEDAD COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 32 9 ALTOS DE LOS LAURELES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN NO. 24-2005 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2005.(PLANO Y DICTAMEN) R4=60M²/6ML 33 0 ALTOS DE SAN FRANCISCO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 RESGISTRADO BAJO EL No.0224-90 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 1990 (PLANO). R4=45M²/3.5ML 33 1 ALTOS DEL MILAGRO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 33 2 ARCIERY 1 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 33 3 ARCIERY 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 33 4 ARTURO QUEZADA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. 004-90 DE FECHA 12 DE ENERIO DE 1990 (DICTAMEN). R4=60M²/6ML 33 5 BARRIO LA SOLEDAD COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 33 6 BENDECK COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 33 7 BRISAS DEL MOGOTE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 59 A.

Pág.61 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 33 8 CEMENTERIO SANTA ANITA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 33 9 CENTROAMERICA ESTE TODAS LAS ETAPAS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. 199-87 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 1987 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 34 0 CENTROAMERICA OESTE TODAS LAS ETAPAS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. AMDC-GCC- 0038-2012 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2012(. (PLANO Y DICTAMEN). DICTAMEN No. SCU-DM- 008-96 DE FECHA 13 DE MAYO DE 1996 (DICTAMEN). DICTAMEN 039 - 2001 DE FECHA 2 DE AGOSTO DEL 2001 (PLANO Y DICTAMEN). R3=45M²/3.5ML 34 1 CENTROAMERICA NA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 34 2 CENTROAMERICA NA FECOVIL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 34 3 CENTRO AMERICA OESTE BLOQUE Y-Y COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 DICTAMEN APROBACIÓN AMDC-GCC- 0038-2012 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2012. R3=45M²/3ML 34 4 CIUDAD LEMPIRA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 ACUERDO No. 103-1959 DE FECHA 15 DE JULIO DE 1959. (PLANO Y DICTAMEN). R4=60M²/6ML 34 5 CIUDAD LEMPIRA II ETAPA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 34 6 COL 14 DE ENERO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 34 7 COL 19 DE SEPTIEMBRE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /057/2005 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2005(PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 34 8 COL 1ERO DE DICIEMBRE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 045-2004 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 34 9 COL 23 DE JUNIO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /053/2005 DE FECHA 01 DE R4=45M²/3.5ML 60 A.

Pág.62 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. SEPTIEMBRE DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN). 35 0 COL 25 DE ENERO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /044/2006 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2006 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 35 1 COL IBERIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 ADENDUM NO.SCU-DM- AMDC 013 -2003 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2003 (ADENDUM). R4=45M²/3.5ML 35 2 COL SANTA EDUVIGES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN 060 - 2002 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 (PLANO). R4=45M²/3.5ML 35 3 COL VENEZUELA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 35 4 COLINA DE MAYANGLE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R2 DICTAMEN No. 035-89 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 1989 DICTAMEN R2=200M²/10ML 35 5 COLUMBUS STALDI COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 35 6 COUNTRY CLUB COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R2 ACUERDO 017 - 2004 EN FECHA 8 DE MARZO DEL 2004 R2=200M²/10ML 35 7 CRISTOBAL DIAZ COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 35 8 DAVID BETANCOURTH COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 35 9 DIVANNA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 REGISTRADO BAJO EL No. 0452-94 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 1994 (PLANO). R4=45M²/3.5ML 36 0 EL EDEN NO 1 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 36 1 EL PROGRESO # 1 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 36 2 EL RETIRO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 ACUERDO NO.4810 EN FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 1989 R3=120M²/7ML 36 3 EMBALSE DE LA REPRESA LAURELES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 AR 36 4 ESPIRITU SANTO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 36 5 FATIMA NRO. 1 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 36 6 FATIMA NRO. 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 61 A.

Pág.63 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 36 7 FUENTE DE VIDA (NUEVA ALDEA) COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 36 8 HOLLIWOOD COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 36 9 INSTALACIONES DEL SANAA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 37 0 INTERAMERICAN A COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R2 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 017-2004 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2004 (DICTAMEN). R2=300M²/15ML 37 1 ISRAEL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 165-90 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 1990 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 37 2 ISRAEL NORTE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 021-2003 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2003 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 37 3 ISRAEL SUR COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 059-2002 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 37 4 LA ENTRADA CENTROAMERICA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. 003-2002 DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2002 (PLANO Y DOCUMENTO). R4=75M²/7ML 37 5 LA FATIMA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 REGISTRADO BAJO EL No.413 - 93 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 1993 (PLANO). R4=45M²/3.5ML 37 6 LA FUENTE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 37 7 LA FUENTE No 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 ACUERDO NO. 277 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 1997 (PLANO). DICTAMEN SCU - DM-AMDC 165 - 92 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 1997 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 37 8 LA HUERTA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 37 9 LA SOLEDAD COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 38 0 LAURELES REAL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 DICTAMEN DE APROBACION AMDC -GCC- 0043-2012 DE R3=45M²/3ML 62 A.

Pág.64 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (PLANO Y DICTAMEN). 38 1 LIVERPOOL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 38 2 LOMAS DEL COUNTRY COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R2 38 3 MAYANGLE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R2 38 4 MIRADOR DEL NORTE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 045-2006 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2006 (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7M 38 5 MONTE CARMELO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 DICTAMEN No. DM-AMDC 068 - 88 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1988 SOLO DICTAMEN. R3=120M²/7ML 38 6 MONTE LOS OLIVOS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 38 7 MONTES DE BENDICION COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 38 8 NORTE FRESCO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 DICTAMEN No. GCC-AMDC 041 - 2009 DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2009 (PLANO). DICTAMEN Y RESOLUCION No.JAT-2010 R3=120M²/3.5M 38 9 NUEVA ERA TEGUCIGALPA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. 40-1999 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 1999 (PLANO). R4=45M²/3.5ML 39 0 NUEVA ESPAÑA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 069-2005 DE FECHA 3/ DE NOVIEMBRE DEL 2005 PLANO Y DICTAMEN. R4=45M²/3.5ML 39 1 NUEVA GALILEA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 DICTAMEN No. 69-2005 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2005 (PLANO). R3=120M²/7ML 39 2 NUEVA JERUSALEM # 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 39 3 NUEVA JERUSALEN COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 39 4 NUEVA OROCUINA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 056-2005 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 39 5 PROGRESO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 63 A.

Pág.65 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 39 6 PROGRESO # 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 39 7 PUEBLO NUEVO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 39 8 RAMON AMAYA AMADOR COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /055/2003 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2003 (PLANO Y DICTAMEN). R4= 75M²/7ML 39 9 RES SAN TA CECILIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. DM-AMDC-202- 87 APROBADO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 1987. R4=45M²/3.5ML 40 0 RES. FRANCISCO MORAZAN COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 40 1 SAN BUENAVENTURA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 40 2 SAN FRANCISCO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 40 3 SAN JUAN DE DIOS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 40 4 SANTA CECILIA # 1 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 40 5 SANTA CECILIA # 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 40 6 SANTA EDUVIGES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 40 7 SUB DIVISION DE LOTE CIUDAD LEMPIRA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 003-2008 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2008 (DICTAMEN). R4=75M²/7ML 40 8 SUPERACION COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 ACUERDO No. 296-1990 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1990. (PLANO Y DICTAMEN). R4=60M²/6ML 40 9 VEGAS DEL CONTRY COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 41 0 VILLA LOS LAURELES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 RESOLUCION No. 009 -2017- GCC- AMDC DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2017. R3=120M²/7ML 41 1 VILLA QUEZADA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 072-2007 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2007 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 41 2 VILLA REYES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN SCU/DM/AMDC /024/95 DE FECHA 12 DE JULIO DE 1995 R4 = 75 M² / 7ML 64 A.

Pág.66 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 41 3 VILLA SAN ANTONIO O BOQUERON COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R3 41 4 VILLAS INTERAMERICAN AS 2004 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R2 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 017-2004 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2004 (DICTAMEN). R2=300M²/15ML 41 5 VISTA HERMOSA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 13 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /056/2005 REGISTRADO BAJO DICTAMEN No. 056/2005 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 41 6 ALDEA CERRO GRANDE TEGUCIGALPA / COMAYAGUEL A Barrio/ Colonia 14 UR/ R3 41 7 ALDEA EL DURAZNO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 14 UR 41 8 ALDEA LA CUESTA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 14 UR 41 9 EL LOLO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 14 R3 42 0 EL PORTILLO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 14 R3 42 1 LA CUESTA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 14 R3 42 2 LA CUESTA No. 2 (CASERIO EL DURAZNO) COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 14 R3 42 3 LA CUESTA NO. 2 (CASERIO EL LOLO, LA CUESTA No. 2) COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 14 R3 42 4 SANTA CRUZ ABAJO (CASERIO EL PORTILLO DEL DURAZNO) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 14 R3 42 5 SANTA CRUZ ARRIBA (CASERIO SANTA CRUZ ARRIBA) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 14 R3 42 6 ALDEA EL HATILLO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 15 HATI LLO 42 7 ALDEA EL PILIGUIN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 15 HATI LLO 42 8 ALDEA EL TRIGO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 15 HATI LLO 42 9 ALDEA LOS JUTES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 15 HATI LLO 43 0 BALDIO (ALDEA LOS JUTES) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 15 HATI LLO 43 1 EL CARPINTERO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 15 HATI LLO 43 2 EL HATILLO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 15 HATI LLO 43 3 ENTRE PINOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 15 HATI LLO DICTAMEN No. 16-015-GCC- 1000M² 65 A.

Pág.67 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. AMDC DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2016 (DICTAMEN). 43 4 GRAN MIRADOR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 15 R1 DIC NO.DM - AMDC-022-88 DE FECHA 2 DE MARZO DE 1988. (PLANO Y DICTAMEN). R1=400M²/15ML 43 5 HATILLO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 15 HATI LLO /R3 DICTAMEN No. SCU/GM/AMDC /055-2006 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2006. (DOCUMENTO). R3=120M²/10ML 43 6 LOS JUTES (CASERIO LAS PILITAS) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 15 HATI LLO 43 7 MIRALAGO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 15 HATI LLO RESOLUCION No. 014 -2017- GCC-AMDC DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017 (PLANO Y DICTAMEN). HA=1743.13M2 43 8 RES. LA ALHAMBRA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 15 HATI LLO 43 9 RESIDENCIAL YAGUARUNDI TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 15 HATI LLO RESOLUCION No. 004 -2017- GCC-AMDC DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2017 (PLANO Y DICTAMEN). HA=1743.13M² 44 0 13 DE JULIO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 44 1 28 DE MARZO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 44 2 30 DE NOVIEMBRE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 44 3 ALTOS DE LA TRAVESIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 DICTAMEN No. AMDC-GCC-12- 0057 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2012. (PLANO Y DICTAMEN) R3=45M²/3ML 44 4 ANEXO LA FRATERNIDAD TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 44 5 ARMANDO CALIDONIO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 DICTAMEN No. 16-95 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 1995 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 44 6 BRISAS DEL VALLE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 DIC 014 -94 AMDC-93 R4= 60M2/6ML 44 7 COL 13 DE JULIO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 44 8 COL 28 DE MARZO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 REGISTRADO BAJO EL No.0324 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE R4=45M²/3.5ML 66 A.

Pág.68 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 1992 (PLANO).. REGISTRADO BAJO No. 0009 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 1980 (PLANO). 44 9 COL IZAGUIRRE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 REGISTRADO BAJO EL No.0256 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE (PLANO). R4=45M²/3.5ML 45 0 COL LA ESPERANZA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 DICTAMEN No. DM-AMDC-84-89 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 1989 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 45 1 COL LA TRINIDAD TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 45 2 COLONIA ESTADOS UNIDOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 DICTAMEN No. 002-2001 DE FECHA 8 DE ENERO DEL 2001 ( DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 45 3 COLONIA NUEVA EDEN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 45 4 COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL 1 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 ZI 45 5 COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL 2 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 ZI 45 6 EL MOLINO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 DICTAMEN NO.032-2000 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2000. (DICTAMEN). R3=120M²/7ML 45 7 EL MOLINON TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 057-2006 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2006 (DICTAMEN). R4= 75M²/7ML 45 8 HACIENDA EL MOLINO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 45 9 LA AURORA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 46 0 LA ERA N1 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 46 1 LA LOMA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 46 2 LA UNION TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 46 3 LAS ANONAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R1 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 164-90 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 1990 (PLANO Y DICTAMEN). R1=400M²/15ML 46 4 LOMAS DE LA FLORIDA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 063-2005 DE R4=105M²/7ML 67 A.

Pág.69 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN). 46 5 LOMAS DEL PRADO NORTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 013-2004 DE FECHA 1 DE MARZO DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7ML 46 6 LOS PROCERES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R2 46 7 MAYA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 46 8 MIRADOR DE LA TRAVESIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 46 9 NUEVA ERA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 47 0 NUEVA VIERA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 DICTAMEN No. DM-AMDC 045 DE FECHA 26 DE MARZO DE 1990 DICTAMEN. R4=45M²/3.5ML 47 1 NUEVO EDEN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 47 2 OLIMPO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 DICTAMEN No.122-80 DE FECHA 24 DE JULIO DE 1980 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 47 3 OLIMPUS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 016-2004 DE FECHA 5 DE MAYO DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7ML 47 4 PRADO VERDE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 DICTAMEN NO.SCU-GM- AMDC 016 -2007 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2007 (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7M 47 5 PRADOS UNIVERSITARIOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 DICTAMEN No.110-94 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 1994 (DICTAMEN). R4=60M²/6ML 47 6 RES. CENTROAMERICA NA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 47 7 RESIDENCIAL MAYA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 ACUERDO 061 - 95 DE FECHA 30 DE MARZO DE 1995 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 47 8 SABANAGRANDE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 47 9 SAN MIGUEL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 48 0 SAN MIGUEL 1 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 48 SANTA ANA TEGUCIGALPA Barrio/ 16 R3 68 A.

Pág.70 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 1 Colonia 48 2 SANTA ANITA O QUEBRACHAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 48 3 SANTA ISABEL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R1 48 4 SEMPE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 48 5 TRAVESIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 48 6 VILLA COLONIAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 48 7 VILLA DE LOS CIRUELOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 48 8 VILLA UNIVERSITARIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 ACUERDO No. 4606-1989 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 1989 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 48 9 VILLAS COLONIAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 49 0 VILLAS DE CENTROAMERICA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 ADENDUM No. SCU/DM/AMDC /004/2002 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 (ADENDUM). R3=120M²/10ML 49 1 VILLAS DEL ESTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 023-2005 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7ML 49 2 VILLAS DEL MOLINO (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 DICTAMEN No. 13-0014-GCC- AMDC DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2013 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 49 3 VILLAS MILANO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R4 RESOLUCION No. GM -PU-139- 2008 DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2008 (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7ML 49 4 ZARAHEMLA I ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 RESOLUCION No. JAT- 118- 2011 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2011 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/3ML 49 5 ZARAHEMLA II ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16 R3 DICTAMEN No. GCC-AMDC- 0035-2014 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2014 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7M 49 6 ALTOS DE LA HACIENDA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 49 ALTOS DE LAS TEGUCIGALPA Barrio/ 17 R1 ACUERDO No. R1=400M²/15ML 69 A.

Pág.71 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 7 LOMAS Colonia 4044 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 1989 (ACUERDO). 49 8 CHALET FRANCES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 DICTAMEN NO. SCU-DM-AMDC- 005-2004 DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2004. (PLANO Y DICTAMEN) R1=400M²/15ML 49 9 CHALET SUIZO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 ADENDUM 004 - 2004 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2004 (PLANO). R1=400M²/15ML 50 0 COL RUBEN ANTUNEZ TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R2 DICTAMEN No. 0215-81 DE FECHA 20 DE JULIO DE 1981 SOLO DICTAMEN. R2=200M²/10ML 50 1 CONDOMINIOS EL MIRADOR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /067/2005 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2005. (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M² 50 2 FLORENCIA NORTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 ACUERDO No. 142 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 1958. RATIFICADO ACUERDO No. 362 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 1974. DICTAMEN No. 186/91 UCU/DM/AMDC.

50 3 FLORENCIA OESTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 50 4 FLORENCIA SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1- R2 50 5 HACIENDA EL TRAPICHE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 50 6 HACIENDA HATO DE EN MEDIO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 50 7 LA HACIENDA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 ACUERDO No. 080-95 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 1995 (PLANO Y DOCUMENTO). R1=400M²/15ML 50 8 LAS BEGONIAS SAN IGNACIO (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R2 DICTAMEN No. 16-011-GCC- AMDC DE FECHA 11 DE FEBRERO 2016 (PLANO Y DOCUMENTO). R2=200M²/10ML 50 9 LIQUIDAMBAR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1/ R2 PLANO APROBADO MEDIANTE R1=400M²/15ML R2=200M²/10ML 70 A.

Pág.72 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. EXPEDIENTE No.1464-2012 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2012 (PLANO). 51 0 LOMAS DE CARRARA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R3 DICTAMEN No - SCU-DM-AMDC 009-2004 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN). R3= 120M²/10ML 51 1 LOMAS DEL GUIJARRO SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 ACUERDO 2570 - 80 DE FECHA 01 DE JULIO DE 1980 (PLANO Y DICTAMEN). R1=400M²/15ML 51 2 LOTIFICACION SUYAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R3 DICTAMEN No. 187-91-UCU-DM- AMDC DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE1991. PLANO APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 200-1956 DE FECHA 2 DE MAYO DE 1956. (PLANO Y DICTAMEN). R3=100M²/8ML 51 3 MONTE VERDE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R3 DICT 072-2001 R3=120M²/7ML 51 4 MONTEFRESCO / PLANES DE LA LOMA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R3 51 5 PASEO LIQUIDAMBAR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 51 6 PROFESIONALES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 D1 51 7 RES PUERTA DEL SOL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 REGISTRADO BAJO EL DICTAMEN No. 01-97 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2007 (PLANO). R1=400M²/15ML 51 8 RES. EL TRAPICHE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 51 9 RES. LOS OLIVOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 52 0 RESIDENCIAL 3 CAMINOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R2 DICTAMEN UCUU/DM/AMD C/117-91 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 1991 (DICTAMEN). ACUERDO No. 474 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 1984 (PLANO Y DICTAMEN). R2=150M² 52 1 RUBEN ANTUNEZ TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 52 2 TRES CAMINOS NORTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 71 A.

Pág.73 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 52 3 TRES CAMINOS SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 52 4 UNAH TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 G 52 5 UNIVERSIDAD NORTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R3 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 082-2005 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN). R3= 100M²/8ML 52 6 UNIVERSIDAD NORTE ETAPA 1 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R3 52 7 UNIVERSIDAD NORTE ETAPA 2 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R3 52 8 VENECIA DEL TRAPICHE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /016/2001 DE FECHA 20 ABRIL DEL 2001 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 52 9 VILLA FLORENCIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 RESOLUCION No JAT-010-2013 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2013 (PLANO Y DICTAMEN). R1=400M²/15ML 53 0 VILLA OLIMPICA FOSOVI TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R3 53 1 VILLAS UYAPA (VILLA OLIMPICA) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 025-2006 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2006 (DICTAMEN). R4=75M²/7ML 53 2 VILLAS ESQUIVEL PEREZ TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 17 R1 DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 013-2007 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2007 (DICTAMEN). R1=400M²/15ML 53 3 17 DE SEPTIEMBRE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R3 53 4 AGAFAM TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 AR 53 5 ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA VI (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R3 DICTAMEN No. 13-0057-GCC- AMDC DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2013. (PLANO Y DICTAMEN) R3=45M²/3.5ML 53 6 ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 1 , 2, 3, 4 Y 5 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /022/2002 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2002 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 53 7 BELLA ORIENTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R2 ACUERDO No. DE FECHA 23 DE MARZO DE 1983. (PLANO R2=150M²/10ML 72 A.

Pág.74 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. Y DICTAMEN) 53 8 BRISAS DE SUYAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R3 53 9 CASAVOLA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R1 REGISTRO BAJO EL No. 009 6 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 1988 (PLANO). R1=400M²/15ML 54 0 COVESPUL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R4 DICTAMEN No.101-94 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 1994 DICTAMEN R4= 75M²/7ML 54 1 EL ZANCUDO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R3 54 2 GLORIA A DIOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R4 ACUERDO NO - 2232 DE FECHA 4 DE ENERO DE 1988. (PLANO). DICTAMEN NO - 211-DM-AMD- 86 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 1986. (DICTAMEN). R4= 60M²/6ML 54 3 HATO DE EN MEDIO FOSOVI TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R4 DICTAMEN No. 60-2003 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2003 (PLANO). R4=45M²/3.5ML 54 4 HATO O SAN IGNACIO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R1 54 5 LA LIBERTAD(SECTO R VILLANUEVA SUYAPA) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R3 PLANO APROBADO BAJO No. 004 - 2000 PLANO. DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 007-2000 DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2000 DICTAMEN. R3=120M²/7ML 54 6 LOS HIGUEROS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R3 54 7 LOTE NUM 9 SAN IGNACIO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R1 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /052-2005 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN). R1=150M²/7.5M L 54 8 PRO PLAZA SAN IGNACIO 2004 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R1 DIC 060-2004 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2004 (PLANO). R1=400M²/15ML 54 9 PROYECTO SUYAPITA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R3 PLANO APRO MEDIANTE ACUERDO 081 - Y DICTAMEN No.SCU-DM- AMDC 99 -94 DE FECHA 25 DE SEOTIEMBRE DE 1994 (PLANO, DICTAMEN Y ACUERDO). R3=100M²/8ML 73 A.

Pág.75 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 55 0 QUINTA BELLA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R1 DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC 009-2007 DE FECHA 8 DE MARZO DEL 2007 SOLO DICTAMEN. R1=400M²/15ML 55 1 RES LUIS LANDA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R2 55 2 RES. SAN IGNACIO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R1 55 3 RES. SAN JUAN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R3 55 4 RES. VILLAS PALMERAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R1 55 5 LOYOLA SAN IGNACIO (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R3 RESOLUCION No 010-2017-GCC- AMDC DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2017 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 55 6 RESIDENCIAL - 3410- COL SAN IGNACIO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R3 DICTAMEN No. 16-036-GCC- AMDC REGISTRADO EN FECHA 1 3 DE ABRIL DEL 2016 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 55 7 RESIDENCIAL SUYAPITA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R4 ACUERDO No 08-95 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 1995 (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7ML 55 8 SAN IGNACIO FODENOR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R1 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 031-2004 DE FECHA 1 DE JUNIO DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN). R1=400M²/15ML 55 9 TONW HOUSE EL PUEBLO SAN IGNACIO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R1 DICTAMNE No. SCU-DM-AMDC- 048-2004 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN). R1=400M²/15ML 56 0 VALENCIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R3 56 1 VILLA SAN CARALAMPIO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R3 56 2 VILLA SAN IGNACIO CONDOMINIO HORIZONTAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R2 CONDOMINIO HORIZONTAL DICTAMEN FINAL 15 -0039- GCC- AMDC DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2015 (PLANO Y DICTAMEN). R2=200M²/10ML 56 3 VILLAS PALMERA ( SAN IGNACIO) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R1 MODIFICACION BLOQUE H. DICTAMEN No. 055-2007 DE 150M²/7.5ML 74 A.

Pág.76 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2007 (PLANO Y DICTAMEN). 56 4 VILLAS SAN IGNACION - GAUBANA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18 R2 56 5 ALDEA LA JOYA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 56 6 ALTOS DE LA JOYA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R4 DICTAMEN. No. SCU/DM/AMDC /020/98 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 1998. (PLANO Y DICTAMEN) R4=75M²/7ML 56 7 ALTOS DE LAS COLINAS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 19 R2 REGISTRADO BAJO No. 022 -87 DE FECHA 14 DE JULIO DE 1987 (PLANO). REGISTRADO BAJO No. 599 -85 DE FECHA 07 DE MAYO DE 1985 (PLANO). R2=200M²/10ML 56 8 ALTOS DE MIRAFLORES LOTE 32 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R2 56 9 ALTOS DE MIRAFLORES SUR ETAPA 1 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /014/2003 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2003, (PLANO Y DICTAMEN) R3=120M²/7ML 57 0 ALTOS DE MIRAFLORES SUR LOTE 01 (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 57 1 ALTOS DE MIRAFLORES SUR LOTE 33 (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 57 2 ALTOS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE 37 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 012-2008 DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2008. (PLANO Y DICTAMEN) R3=213.20 M² 57 3 ALTOS DE MIRAFLORES SUR ETAPA 2 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3- R4 DICTAMEN No.SCU/DM/AM DC/014/2003. DICTAMEN No. SCU/GM/AMDC /056/2007 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2007. (PLANO Y DICTAMEN), R3=120M²/10ML R4=75M²/7ML 57 4 BETANIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 19 R3 75 A.

Pág.77 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 57 5 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA L COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 19 G 57 6 COL LA JOYA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R4 DIC NO.SCU-GM- AMDC 067-2007 R4=45M²/3.5ML 57 7 COL NORA DE MELGAR S/A TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 57 8 COL DE LA JOYA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 57 9 EL DORADO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R2 58 0 EL HOGAR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R2 58 1 EQUIPAMIENTO GUBERNAMENTA L TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 G 58 2 JARDINES DE MIRAFLORES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R2 ACUERDO No. 2563 DE FECHA 01 DE MARZO DE 1988 R2=150M²/10ML 58 3 JOYAS DEL DORADO EXP. 1649-13, 4326-13 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 DICTAMEN No. 14-006-GCC- AMDC DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2014.(PLANO Y DOCUMENTO). R3=120M²/3ML 58 4 LA JOYA FOSOVI TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 58 5 LAS BRISAS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 19 R3 58 6 LAS BRISAS BETANIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 19 R3 58 7 LAS COLINAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R2 DICTAMEN No. 114-1980 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 1980 (DICTAMEN). R2=200M²/10ML 58 8 LOMA VERDE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 PLANO REGISTRADO BAJO EL NO.173 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 1989 (PLANO). R3= 100M²/8ML 58 9 LOMAS DE LA JOYA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 DICATMEN No. 046-99 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 1999 (PLANO). R3=120M²/7ML 59 0 LOMAS DE MIRAFLORES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R2 ACUERDO No. 10 DE FECHA 18 DE ENERO DE 1993 R2=150M²/10ML 59 1 LOMAS DE MIRAFLORES SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 59 2 LOS TULIPANES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 59 3 MIRAFLORES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R2 59 4 MIRAFLORES NORTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 ACUERDO No. 342 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 1983 R3=100 M² / 8 ML 76 A.

Pág.78 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 59 5 MIRAFLORES SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R2 DICTAMEN No.SCU-DM- AMDC 24- 2000 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2000 (DICTAMEN). R2=150M² / 8 ML 59 6 NORA GUNERA DE MELGAR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 59 7 VILLA BENETO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 016-2000 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2000 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/10ML 59 8 VILLA CRISTINA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 59 9 VILLA ESMERALDA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 19 R3 DICTAMEN No. SCU/MD/AMDC /043/2002 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2002 (PLANO Y DOCUMENTO). R3=120M²/10ML 60 0 VILLA ESMERALDA SEGUNDA ETAPA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 19 R3 ADENDUM No. SCU/DM/MDC/0 11/2003 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 (PLANO Y ADENDUM). R3=120M²/10ML 60 1 VILLAS LOMAS DE MIRAFLORES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 19 R3 DICTAMEN No. GCC/AMDC/057 /2009 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 60 2 ALDEA DE JACALEAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 60 3 ALTOS DE LOS PINOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 DICTAMEN 009 - 2001 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2001 (PLANO Y DICTAMEN) R4=75M²/7ML 60 4 ALTOS DE VILLA VIEJA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 DICTAMEN No. 078-2005 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DEL 2005 (PLANO). R4=45M²/3.5ML 60 5 BERNARDO DAZZI ETAPA 3 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 DICTAMEN SUC/DM/AMDC 023-2003DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2003. (PLANO Y DICTAMEN) R3=120M²/10ML 60 6 BETHEL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 60 7 BRISAS DE JACALEAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 60 8 BRISAS DE ORIENTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 77 A.

Pág.79 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 60 9 CIUDAD JARDIN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 020-2006 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2006 (DICTAMEN). R3=120M²/7ML 61 0 COL GUAYMURA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 DICTAMEN No. 078-DM-AMDC- 28 DE ABRIL DE 1987 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 61 1 COL SANTA ISABEL(RECIBE NOMBRE PALMAS) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 61 2 DIOS PROVEERA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC 048-99 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 1999. (DICTAMEN). R4=60M²/6ML 61 3 HAMBURGO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 61 4 HONDURAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 ACUERDO No. 008-93 DE FECHA 18 DE ENERO DE 1993 (PLANO Y DICTAMEN). R4=60M²/6ML 61 5 JOSE ROBERTO MOLINA MURILLO FONEDOR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 61 6 KENNEDY FOSOVI TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 61 7 KENNEDY NORTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 DICTAMEN No.057-2002 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2003. (PLANO) R4=45M²/3.5ML 61 8 LAS PALMAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 61 9 LOMAS DE JACALEAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 DICTAMEN No.SCU DM AMDC 019-2004 DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN). R4=170M²/8ML 62 0 LOMAS DE SAN JOSE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 62 1 LOMAS DEL DORADO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 006-2002 DE FECHA 7 DE ENERO DEL 2002 (PLANO). R4= 75M²/7ML 62 2 LOS PINOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 REGISTRADO BAJO EL NO. 436 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE1994 (PLANO). R4=60M²/6ML 62 3 RES. LOS PORTALES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 DICTAMEN No. SCU/GM/AMDC /023/2007 DE R4=75M²/7ml 78 A.

Pág.80 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. FECHA 21 DE MAYO DEL 2 007 (PLANO Y DICTAMEN). 62 4 REAL DE LAS PALMAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 035-2007 DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2007 (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7M 62 5 RESIDENCIAL PLAZA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 DICTAMEN NO - 32-2004 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 62 6 RESIDENCIAL PLAZA CIRCUITO CERRADO SUB DIVISION TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /026/2007 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2007(PLANO Y DICTAMEN). R4= 75M²/7ML 62 7 SAN JOSE DE LOS LLANOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 ACUERDO No. 317-1986 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 1986 (PLANO Y DICTAMEN). R4=60M²/6ML 62 8 SANTA ISABEL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 62 9 TIERRA BLANCA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 63 0 VEGAS DE LA JOYA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 DICTAMEN 13 - 0015 DE FECHA 20/ DE MARZO DEL 2013 (PLANO Y DICTAMEN). DICTAMEN 001 - 2006 DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2006 (PLANO Y DICTAMEN). R3=75M²/7ML 63 1 VICTOR F ARDON TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 024-2007 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2007 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 63 2 VIENA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 058-2007 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2007 (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7ML 63 3 VILLA NUEVA NORTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 63 4 VILLA NUEVA SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 63 5 VILLA VIEJA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R4 ACUERDO No. 1951 EN FECHA R4=45M²/3.5ML 79 A.

Pág.81 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 16 DE NOVIEMBRE DE 1987 63 6 VILLAS COLONIAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 DICTAMEN No. AMDC-GCC-12- 0015 DE FECHA 29 MAYO DEL 2012 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/3ML 63 7 VISTA HERMOSA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 20 R3 63 8 ALDEA JACALEAPA (CASERIO LA CAÑADA No. 2) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 63 9 ALDEA LA CAÑADA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 64 0 ALEMAN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 64 1 ALPES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 64 2 ALTOS DE JARDINES LOARQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 64 3 ALTOS DE LAS VEGAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 64 4 ALTOS DE LOARQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 PLANO REGISTRADO BAJO EL No. 372.93 DE FECHA 18 DE MARZO DE 1993 (PLANO). R3=120M²/7ML 64 5 ALTOS DE SAN ISIDRO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 64 6 ALTOS DE VENECIA ETAPA (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 DICTAMEN No. 084-2005 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2005. (PLANO Y DICTAMEN) R3=45M²/3.5ML 64 7 ALTOS DE VENECIA ETAPA 1 Y ETAPA 2 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 DICTAMEN. NO - AMDC-GCC- 0056-2012 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. (PLANO Y DICTAMEN) R3= 120M²/7ML 64 8 ANEXO LAS VEGAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 64 9 BRISAS DE JACALEAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3/ R4 DICTAMEN O54 - 2002 DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2002. (PLANO Y DICTAMEN) R4= 60M²/6ML , 75M²/7ML; R3=120M²/10ML 65 0 BRISAS DE JACALEAPA 4 ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R4 DICTAMEN No. 054-2002 DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2002 (DICTAMEN). R4=60M²/6ML 65 1 CALPULES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R4 ACUERDO No. DICTAMEN 198-87 DE FECHA 30 DE R4=45M²/3.5ML 80 A.

Pág.82 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. NOVIEMBRE DE 1987. DICTAMEN 157-90 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 1990.(PLANO Y DICTAMEN) 65 2 CASO COL FALDAS DEL PEDREGAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 65 3 COL 14 DE MARZO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 65 4 COL POPULAR NUM 1 COMAYAGUELA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 65 5 COL SAN JOSE DEL PEDREGAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 65 6 COL LA CANADA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 65 7 COL LA PEÑA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R4 DICTAMEN No.SCU-DM- AMDC 026-99 DE FECHA 1 DE SEOTIEMBRE DE 1999 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 65 8 COMUNIDAD SOCIAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 65 9 COVIDEPROL / LA ROMA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 DICTAMEN No. 2710 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 1988 (DICTAMEN). R3=100M² 66 0 EL MOLINO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 66 1 ERENDIDA (LAS VEGAS) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R4 REGISTRADO BAJO NO.0204 EN FECHA 16 DE AGOSTO DE 1990 ( PLANO). R4=45M²/3.5ML 66 2 FABRICA TEXTILES RIO LINDO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 ZI 66 3 JARDINES DE LOARQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R2 66 4 JESUS AGUILAR PAZ / OROPEL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 ACUERDO No.179-95 EN FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1995 R3=120M²/7ML 66 5 LA CAÑADA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R4 ABROBADO BAJO RESOLUCION No.003 ACTA 001 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2011 (PLANO). R4=45M²/3.5ML 66 6 LA CIENEGA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 66 7 LAS GRANJITAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 66 8 LAS VEGAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 66 9 LAS VEGAS (FECESITLEH) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 67 LOARQUE TEGUCIGALPA Barrio/ 21 R3 DICTAMEN R3= 81 A.

Pág.83 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 0 Colonia NO.SCU-DM- AMDC 022-98 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 1998. (DICTAMEN) 120M²/10ML 67 1 LOARQUE SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 67-92 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 1991 (DICTAMEN). R23= 120M² 67 2 LOMA SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 008-2006 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2006 PLANO Y DICTAMEN. R3=120M²/7ML 67 3 LOMAS DE LOARQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 67 4 LOMAS DEL NAVOO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 67 5 LOS ALPES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 67 6 LOS ENCUENTROS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 67 7 LOS MOLINOS IMPREMA / JOSE MARIA ANDRADE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R4 DICTAMEN NO.SCU-G-AMDC 037-2006 DE FECHA 5 DE JULIO 2006 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 67 8 LUIS CORDOVA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 67 9 MIRADOR DEL LOARQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 68 0 MIRADOR SAN ISIDRO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 68 1 MONTERREY TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 REGISTRADO BAJO EL No.316 - 92 DE FECHA 1 DE JULIO DE 1992 (PLANO). R3=120M²/7ML 68 2 MONTERREY NORTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 68 3 MONTERREY SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 68 4 MONTES DE SINAI TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 68 5 NUEVO LOARQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R2 68 6 PEÑA VIEJA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 68 7 POPULAR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 68 8 RES. ALTA VISTA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 68 9 RES. LA CAÑADA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 69 0 RESIDENCIAL PARIS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R4 RESOLUCION No. JAT- 001- 2012 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2012(PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7ML 82 A.

Pág.84 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 69 1 RIO GRANDE NORTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R2 69 2 RIO GRANDE SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 DICTAMEN No.SCU-DM- AMDC 009-96 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 1996 (DICTAMEN). R3=120M²/10ML 69 3 ROMA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 69 4 SAN ANGEL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R4 SUB DIVISON BAJO DICTAMEN No. SCU -DM- AMDC-28-2005 DE FECHA R4=45M²/3.5ML 69 5 SAN JOSE DE LA PEÑA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 69 6 SAN JOSE DE LA VEGA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R4 DICTAMEN No. DM-AMDC 116 - 90 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 1990 (DICTAMEN). R4=60M²/6ML 69 7 SAN JOSE DE LOS LLANOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 69 8 VEGAS DEL RIO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /054/2005 (SOLO PLANO) R4=45M²/3.5ML 69 9 VENECIA ETAPA 1 Y ETAPA 2 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 RESOLUCION No. JAT- 057- 2013 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 70 0 VISTA HERMOSA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 70 1 ZONA PUENTE LOARQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 21 R3 70 2 AEROPUERTO TONCONTIN TEGUCIGALPA / COMAYAGUEL A Barrio/ Colonia 22 G 70 3 ALTOS DE SAN JOSE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 70 4 BRISAS DEL CORTIJO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 70 5 BRISAS DEL RIO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 70 6 COL PROVIDENCIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 70 7 COL SATELITE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 22 R2 ACUERDO NO - 122 EN FECHA 1 DE AGOSTO DE 1972 R2=200M²/10ML 70 8 EL CARRIZAL Barrio/ Colonia 22 R3 70 9 EL COCO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 71 0 FABRICA TEXTILES RIO LINDO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 ZI 71 1 FRANCISCO MURILLO SOTO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 71 JARDINES DE COMAYAGÜEL Barrio/ 22 R3 83 A.

Pág.85 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 2 SAN JOSE A Colonia 71 3 JARDINES DE TONCONTIN COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 71 4 LOMAS DEL CORTIJO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 DICTAMEN No.DM-AMDC 232-84 DE FECHA 12 DE JULIO DE 1984 (DICTAMEN). R3=120M²/7ML 71 5 LOS ZORSALES # 1 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 71 6 LOS ZORSALES # 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 71 7 LOS ZORZALES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R4 DICTAMEN No. 084-DM-AMDC 87 DE FECHA 8 MAYO DE 1987 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 71 8 MONTELIMAR COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 71 9 OSCAR A. FLORES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 72 0 PARTE JARDINES DE SAN JOSE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 72 1 PROVIDENCIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 72 2 RESIDENCIAL MONTELIMAR COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R4 ACUERDO No. 567-85 DE FECHA 27 DE FEBRERIO DE 1985 (ACUERDO). R4=60M²/6ML 72 3 RIVERA DE LA VEGA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /071/2001 (PLANO Y DOC.) REGISTRADO BAJO EL DICTAMEN No. 071, EN FECHA 25/DICIEMBRE/ 2005 R4=45M²/3.5ML 72 4 ROBERTO SUAZO CORDOVA NRO. 1 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 72 5 SAN JOSE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 72 6 SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 72 7 SANTO DOMINGO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 DICTAMEN No. 066-92 SEG. SANTO DOMINGO DE FECHA 08 DE ABRIL DE1992. R3=120M²/7ML 72 8 TRINIDAD COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 22 R3 72 9 15 DE SEPTIEMBRE TEGUCIGALPA / COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 23 R2 DICTAMEN No. DM/AMDC/104/ 90 (DOC. DICTAMEN SUBDIVISION) DE FECHA 03 DE JULIO DE 1990. R2=150M²/10ML 84 A.

Pág.86 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 73 0 AEROPUERTO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 DICTAMEN No. 017-DM-AMDC- 87. DICTAMEN No. DM -AMDC- 033-88 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 1988. DICTAMEN No. 017-DM-AMDC- 87. DICTAMEN No. DM -AMDC- 055-89 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 1989. ACUERDO DE PLANO No. 1522 DE FECHA 15 DE JULIO DE 1987. R2=150M²/10ML 73 1 AGUA DULCE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN SCU/DM/AMDC /084/2002 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2002. PLANO DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /007/2002. DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /038/2005. R3=120M²/10ML 73 2 AGUA DULCE SIN DESARROLLO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 73 3 ALDEA AGUA DULCE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 UR 73 4 ALDEA LAS CASITAS TEGUCIGALPA / COMAYAGUEL A Barrio/ Colonia 23 UR 73 5 ALESSA TEGUCIGALPA / COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 23 R3 REGISTRADO BAJO DICTAMEN No. M -15-010- GCC-AMDC DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2015. R3=120M²/7ML 73 6 ALTOS DE LAS HADAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN SCU/DM/AMDC /063/2001 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2001. (PLANO Y DICTAMEN) R3=120M²/10ML 73 7 AMERICA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 73 8 CASAS VERDES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 001-2008 DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2008. (PLANO Y DICTAMEN) R3=120M²/10M 73 9 CASCADA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 ACUERDO 180 - 89 EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 1989 R2=200M²/10ML 85 A.

Pág.87 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 74 0 CASCADAS SEGUNDA ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN No. 033-2004 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2004. (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/10ML 74 1 CATESA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R1 74 2 COL GODOY TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 74 3 COL. AMERICA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 ACUERDO No 58-1954 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1954 (PLANO Y DICTAMEN). R2=200M2/10M L 74 4 CONDOMINIOS TONCONTIN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN No. .027-2003 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2003. (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 74 5 EL DORAL CON EXP 5640-11 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 RESOLUCION No. JAT- 360- 2011 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2011. (PLANO Y DICTAMEN). R2=200M²/10ML 74 6 EL SAUCE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 74 7 JARDINES DE LOARQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 74 8 LA GRAN VILLA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 74 9 LAS CASITAS (CASERIO LAS CASITAS) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 75 0 LAS CASITAS (COLONIA FELICIDAD) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 75 1 LAS HADAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /063/2001 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011 (DICTAMEN). R3=120M²/10ML 75 2 LAS HADAS FECOVIL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN NO. SCU-DM-AMDC 044-2002 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2002 (PLANO Y DOCUMENTO) R3=150M²/10ML 75 3 LAS HADAS SOGERIN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 DICTAMEN SCU - DM-AMDC 033 - 2002 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2002 (PLANO Y DICTAMEN). R2=200M²/10ML 75 4 LLANOS DEL POTRERO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 043-2007 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL R2=200M²/10ML 86 A.

Pág.88 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 2007 PLANO Y DICTAMEN. 75 5 LOS ANGELES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R1 DICTAMEN No.DM-AMDC- 63-89 DE FECHA 12 DE MAYO DE 1989 (PLANO Y DICTAMEN). R1=400M²/15ML 75 6 LOS ANGELES(CATES A) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 75 7 LOS ENSUEÑOS LLANOS DEL POTRERO (CIRCUITO CERRADO) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 DICTAMEN No.SCU-DM- AMDC 043 -2007 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2007 (PLANO Y DICTAMEN). R2=150M²/7.5M L 75 8 LOS EUCALIPTOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R4 DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC 053-2006 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2006 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 75 9 LOS HIDALGOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 76 0 LOS HIDALGOS CIRCUITO 1 Y CIRCUITO 2 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN No. 14-058-GCC- AMDC DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2014 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 76 1 LOS PERIODISTAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R1 76 2 LOS ROBLES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 ACUERDO NO. 2033 EN FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1988 R3=120M²/7ML 76 3 MIRADOR DE LOS ANGELES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN No. 14-0043-GCC- AMDC DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2014 (PLANO Y DICTAMEN). R3=45M²/3M 76 4 MODELO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 76 5 PALMA REAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /022/98 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 1998 (DICTAMEN) R3=120M²/10ML 76 6 PORTAL DE AGUA DULCE (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R4 CONDOMINIO HORIZONTAL DICTAMEN FINAL 018 -16- GCC- AMDC DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2016 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 87 A.

Pág.89 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 76 7 PORTAL DEL BOSQUE I TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 I ETAPA DICTAMEN No. 15-055-GCC- AMDC DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 76 8 PORTAL DEL BOSQUE II ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R4 RESOLUCION NUMERO DOT - 003-2018 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2018 (PLANO Y DICTAMEN) R4=45M²/3.5ML 76 9 RES LAS UVAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 DICTAMEN No.15-98 DE FECHA 13 DE JULIO DE 1999 (PLANO). R2=200M²/10ML 77 0 RES LUIMISA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R1- R2 DICTAMEN No. DM-AMDC 63 -89 DE FECHA 12 DE MAYO DE 1989 (DICTAMEN). R1=400M²/15ML 77 1 RES. ALTOS DE LAS HADAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 77 2 RES. LAS MARGARITAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 77 3 RES. TONCONTIN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 77 4 RES. VILLAS DEL REAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 77 5 RESIDENCIAL LAS CANARIAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 77 6 RESIDENCIAL SANTA CRUZ I YII TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN DE MODIFICACION No. 16 -032-GCC- AMDC DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2016. R3=120M²/7ML 77 7 ROBLE ALTO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 ACUERDO NO.297 EN FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1990 R3=120M²/7ML 77 8 ROBLE ALTO II TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 77 9 ROBLE OESTE I, II, III, IV, V Y VI ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN APROBACION AMDC-GCC- 0073-2010 DE FECHA 8 DE MARZO DEL 2010 (PLANO Y DICTAMEN). R3=45M²/3.5ML 78 0 SAN JOSE DE LOARQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 78 1 SANTA CRUZ II ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 RESOLUCION No. JAT 101 - 2011 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2011 (PLANO Y R3=120M²/7ML 88 A.

Pág.90 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. DICTAMEN). 78 2 SANTA CRUZ III ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN No. 16-032-GCC- AMDC DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2016 (PLANO Y DICTAMEN) R3=120M²/7ML 78 3 SUB DIVISION LAS HADAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 044-2007 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2007 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/10ML 78 4 TONCONTIN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN No.SCU/DM/AM DC/021/2000 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2000 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 78 5 VIA LIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 UR DICTAMEN No SCU/DM/AMDC /034/99 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 1999 (PLANO Y DICTAMEN). UR=1000M² 78 6 VILLA ALONDRA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R1 DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 031-2007 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2007 (PLANO Y DICTAMEN). R1=150M²/7.5M L 78 7 VILLA SAN JORGE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN No. 009-2005 DE FECHA 31 DE MARZO DEL (PLANO Y DICTAMEN). R3=118M² 78 8 VILLA SAN RAFAEL 2003 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 78 9 VILLA TERRANOVA(COL AMERICA) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN SCU - DM-050-2001 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2001 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 79 0 VILLA TOSCANA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN AMDC-12-0055 DE FECHA 25 DES EPTIEMBRE DEL 2012 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 79 1 VILLAS DE LAS HADAS (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R2 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /077/2005 DE FECHA 01 DE DE DICIEMBRE DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN). R2=300M²/16ML 89 A.

Pág.91 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 79 2 VILLAS DEL REAL / VILLA DE PALMERAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN No.SCU-DM- AMDC-041-2006 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2006 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 79 3 VILLAS MARIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 79 4 VILLAS MARIA COL LA MODELO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /059/2002 DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2002 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M² 79 5 VILLAS LOS PINOS EL SAUCE I ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 APROBADA POR CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 004 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2008 R3=120M²/10ML 79 6 VILLAS LAS ACACIAS EL SAUCE I ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 APROBADA POR CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 004 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2008 R3=120M²/10ML 79 7 VILLAS TELLI TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 23 R3 79 8 ZUNLACAL TEGUCIGALPA / COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 23 R2 79 9 BOLIVAR COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 80 0 CIUDAD NUEVA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R1 ACUERDO No. 103 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 1959 (PLANO Y DICTAMEN). R2=400M²/15ML 80 1 EL ESTIQUIRIN COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R4 ACUERDO NO.17 EN FECHA 17 DE JULIO DE 1956 R4=45M²/3.5ML 80 2 FLOR DEL CAMPO (LAS DELICIAS) COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 80 3 HENRY MERRIAN COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 80 4 INESTROZA TEGUCIGALPA / COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 80 5 JARDINES DE TONCONTIN COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 DICTAMEN No.022-2001 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2001 (PLANO Y DICTAMEN) R3=120M²/7ML 80 6 LA BURRERA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 90 A.

Pág.92 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 80 7 LA CAÑADA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 80 8 LA PRADERA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 80 9 LA ROSA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R4 DICTAMEN No.0126-82 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 1982 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 81 0 LAS TORRES TEGUCIGALPA / COMAYAGUEL A Barrio/ Colonia 24 R3 81 1 LUIS ANDRES ZUNIGA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 81 2 MODESTO RODAS ALVARADO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 81 3 NUEVAS DELICIAS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 81 4 PORTAL DE LAS FLORES (CIRCUITO CERRADO) COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R1 DICTAMEN No.SCU-DM- AMDC 015 -2005 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN). R1=150M²/7.50 ML 81 5 PRADERA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 81 6 PREDIOS DEL RECREO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 81 7 PROPIEDAD PRIVADA LAS TORRES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 81 8 RIVAS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 81 9 SAN LUIS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 82 0 SANTA BARBARA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 82 1 TRINIDAD COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R3 82 2 URBANIZACION LAS TORRES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R2 ACUERDO No. 241-91 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1991 (ACUERDO). R2=150M²/10M2 82 3 VILLA NELITA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R4 ACUERDO No.2034 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 1998 (ACUERDO). R4=60M²/ 6ML 82 4 VILLAS ALCALA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 24 R2 DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 059-2007 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2007 (PLANO Y DICTAMEN). R2=300M²/15ML 82 5 14 DE ENERO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 82 6 ALDEA LA CUESTA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 91 A.

Pág.93 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 82 7 ALDEA LA CUESTA (BALDIO) COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 UR 82 8 ALDEA LA SOLEDAD COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 DICTAMEN No. 043 -80 DE FECHA 5 DE MAYO DE 1980 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 82 9 ALDEA LA SOLEDAD NO 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 83 0 ALTOS DE LA CENTROAMERICA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 83 1 ALTOS DE LA LAGUNA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /081/2005 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2005 (DIVISION EN 3 PLANOS).(PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 83 2 ALTOS DEL PARAISO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 REGISTRADO BAJO EL No. 311-1992 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 1992 (PLANO). R4=45M²/3.5ML 83 3 AUSTRALIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /072/2005 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 83 4 BARRIO LA CUESTA NO1 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 83 5 BRISAS DEL NORTE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 REGISTRADO BAJO EL No. 0505-95 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 1995 (PLANO). R4=45M²/3.5ML 83 6 CANTARERO LOPEZ COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 83 7 CARRIZAL ZONA QUEBRACHOS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 83 8 CASERIO EL PEDREGAL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 83 9 CEMENTERIO DIVINO PARAISO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 84 0 CENTENO NRO. 1 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 84 1 CENTENO NRO. 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 84 2 COL NUEVOS HORIZONTES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 REGISTRADO BAJO EL No.0304-92 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 1992 (PLANO). R3=120M²/7ML 84 3 COL SMITH COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 REGISTRADO BAJO EL No.0005 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE R4=45M²/3.5ML 92 A.

Pág.94 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 1980 (PLANO). 84 4 COL SMITH NUM 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 DICTAMEN No.SCU-DM- AMDC 013 -2005 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2005 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 84 5 COLONIA BERLIN COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 84 6 COLONIA SIN IDENTIFOCAR COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 84 7 CONTINENTAL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 84 8 EL CARRIZAL NO.2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 84 9 EL CARRIZAL ZONA 3 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 85 0 EL CARRIZAL ZONA 4 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 85 1 EL PEDERNAL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 85 2 ELECTROCENTRO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 85 3 FRANCISCO MORAZAN COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 DICTAMEN SCU/GM/AMDC 036-2007 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2 007. (PLANO Y DOCUMENTO). R4= 75M²/7ML 85 4 FUERZAS UNIDAS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 85 5 GENERACION 2000 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 85 6 GRACIAS A DIOS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 85 7 GUZMAN COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 85 8 JARDINES DEL CARRIZAL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 DICTAMEN No.SCU/DM/AM DC 036- 2002 DE FECHA 27 DE MAYO 2002 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 85 9 JARDINES DEL NORTE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 86 0 JOSE A DUARTE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 DICTAMEN No.SCU-DM- AMDC 021 -2005 DE FECHA 6 DE ABRIL DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 86 1 JOSE ANGEL ULLOA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 042-2003 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 86 2 JOSE ARTURO DUARTE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 86 3 LA SOLEDAD COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 93 A.

Pág.95 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 86 4 LAS ACACIAS COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 DICTAMEN No. ASCU-DM-AMDC 014-2006 DE FECHA 9 DE FEBRERO 2006 (DICTAMEN). R3=120M²/7ML 86 5 LINCOLN COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 86 6 LOMAS DEL NORTE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 024-2004 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2004 (DICTAMEN). ACUERDO 001 - 2002 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2002 (PLANO). R4=45M²/3.5ML 86 7 LOS ANDES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 86 8 MARY FLAKES FLORES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 032-2005 DE FECHA 8 DE JUNIO DEL 2005 (DICTAMEN, PLANO Y ADEMNUN NO.1). R4=45M²/3.5ML 86 9 NUEVA ALDEA (CASERIO JOCOMICO) COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 87 0 NUEVA AUSTRALIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 87 1 NUEVA CAPITAL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 DICTAMEN No SCU-DM-AMDC 040-2005 DE FECHA 9 DE AGOSTO DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 87 2 NUEVA DANLI COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 87 3 NUEVA PROVIDENCIA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R4 DICTAMEN No - DM-AMDC 092 - 88 DE FECHA 20 DE JULIO DE 1988 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 87 4 NUEVOS HORIZONTES COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 87 5 SAN JUAN BOSCO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 87 6 SAN LORENZO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 87 7 SMITH NO 1 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 87 8 SMITH NO 2 COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 87 9 UNIDAD Y FUERZA COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 ACUERDO No. 037 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2001 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/8ML 88 0 UNION Y ESFUERZO COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 94 A.

Pág.96 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 88 1 VEGAS DEL CARRIZAL COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 88 2 VISTA HERMOSA DEL NORTE COMAYAGÜEL A Barrio/ Colonia 25 R3 88 3 ALDEA EL TABLON TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 26 UR 88 4 EL TABLON TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 26 R4 aprobada por la Honorable Corporación Municipal, mediante Resolución No 001 contenida en el Acta ordinaria No 002 de fecha 07 de febrero de 2008 R4=75M²/7ML; 88 5 HAMBURGO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 26 R3 RESOLUCION No. JAT- 117- 2012 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2011 (PLANO Y DICTAMEN). R3=45M²/3ML 88 6 JACALEAPA (CASERIO EL JICARO) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 26 R3 88 7 MONTE FRESCO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 26 R2 PLANO APROBADO BAJO EL ACUERDO 251 - 96 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 1996 (PLANO). R2= 150M²/10ML 88 8 PASEO LAS CAMPANAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 26 R3 RESOLUCION No JAT-349-2011 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 (PLANO Y DICTAMEN). R3=45M²/3ML 88 9 PLAN DE LOS PINOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 26 R3 89 0 RES. EL TABLON TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 26 R3 89 1 ALDEA DE GERMANIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R3 89 2 ALDEA DE GERMANIA (BALDIO) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 UR 89 3 ALDEA LOS JUTES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 UR 89 4 ALTOS DE SANTA ROSA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R3 89 5 CRUZ ROJA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 004-2006 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2006. (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7ML 89 6 ENMANUEL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R3 89 7 FLORENTINOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R3 DICTAMEN No. 13-0021-GCC- AMDC DE R3=120M²/7ML 95 A.

Pág.97 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. FECHA 23 DE MAYO DEL 2013. (PLANO Y DOCUMENTO). 89 8 GERMANIA (CASERIOS GERMANIA, LOS JUTES Y PASO ANCH TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 SEC TOR 27 89 9 JACALEAPA (LA CIENEGA) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R3 90 0 LAS PERLAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R3 RESOLUCION No. 009- 2013 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2013 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/3ML 90 1 LOMAS DE GERMANIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R4 DICTAMEN No. GM-AMDC 96 -08 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7ML 90 2 LOS JUTES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R4 REGISTRADO BAJO EL No.0097- ACUERDO NO. OFICIO 040 EL 12/9/1988 SOLO PLANO R4=45M²/3.5ML 90 3 LOS TROZOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R3 90 4 RES. ALTOS DE SANTA ROSA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R3 90 5 VILLAS DE SAN SEBASTIAN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R3 RESOLUCION No. GCC-PU-274- 2009 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2009 (PLANO Y DICTAMEN)

90 6 SANTA CLARA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R4 RESOLUCION No. GM -PU-58- 2008 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2008 (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7ML 90 7 SANTA ROSA (CASERIO SANTA ROSA) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R3 90 8 URBANIZACION ENMANUEL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R3 DICTAMEN No. 11-0003-GCC- AMDC DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2011 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 90 9 URBANIZACION LOMAS DEL TIZATILLO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R3 91 0 VILLA LAS PERLAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 27 R3 RESOLUCION No JAT-009-2013 DE FECHA 20 DE FEBRERO R3=120M²/7ML 96 A.

Pág.98 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. DEL 2013 (PLANO Y DICTAMEN). 91 1 ALDEA DE YAGUASIRE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 91 2 ALDEA EL ESPINAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 UR 91 3 ALDEA EL LOARQUE (BALDIO) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 UR 91 4 ALDEA EL SAUCE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 91 5 ALTOS DE TONCONTIN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 ACUERDO No.50 EN FECHA 27 DE FEBRERO DE 1991 R3=120M²/7ML 91 6 CANTERA DE SANTOS Y COMPAÑIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 ZI 91 7 EL PORTILLO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 DICTAMEN No. AMDC-GCC-12- 003 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2012. (PLANO Y DOCUMENTO). R3=120M²/3ML 91 8 LA CONCEPCION TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 91 9 LA LIMA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 92 0 LOMAS DE TONCONTIN TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 DICTAMEN No. 050-2003 DE DECHA 16/ DE OCTUBRE DEL 2003 SOLO PLANO . R3=120M²/7ML 92 1 LOMAS DEL PORTILLO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 RESOLUCIÓN GCC 008 -2017- GCC-AMDC DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 R3=120M²/7M 92 2 RES. CONCEPCION TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 92 3 SAN JOSE DEL LOARQUE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 92 4 VILLA LAS ORQUIDEAS EL SAUCE I ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 APROBADA POR CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 004 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2008 R3=120M²/10ML 92 5 VILLA LOS ALMENDROS EL SAUCE I ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 APROBADA POR CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 004 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2008 R3=120M²/10ML 92 6 VILLAS LOS GERANIOS EL SAUCE I ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 APROBADA POR CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE R3=120M²/10ML 97 A.

Pág.99 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. RESOLUCIÓN No. 004 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2008 92 7 VILLA LAS HORTENCIAS EL SAUCE II ETAPA (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 JAT 128-2012 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 R3=120M²/7ML 92 8 VILLAS PALMERAS EL SAUCE II ETAPA (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 DICTAMEN No. 15-085-GCC- AMDC DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 R3=120M²/7ML 92 9 VILLA LOS JAZMINES EL SAUCE II ETAPA (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 DICTAMEN No. 13-0040-GCC- AMDC DE FECHA 02 DE JULIO DE 2013 R3=120M²/7ML 93 0 VILLA LOS TULIPANES SAUCE II ETAPA (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 DICTAMEN No. 14-0025-GCC- AMDC DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014. (PLANO Y DOCUMENTO). R3=120M²/7ML 93 1 VILLA LOS NARANJOS EL SAUCE III ETAPA (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 DICTAMEN No. 15-077-GCC- AMDC DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 R3=120M²/7ML 93 2 VILLAS CONCEPCION TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 DICTAMEN 14 - 0057-GCC-AMDC DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2015 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 93 3 YAGUACIRE (CASERIO EL OJO DE AGUA) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 93 4 YAGUACIRE (CASERIO EL PORTILLO) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 93 5 YAGUACIRE (CASERIO LAS JOYAS) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 28 R3 93 6 AGUA BLANCA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 93 7 ALDEA DE SUYAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 93 8 ALDEA DE SUYAPA (BALDIO) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 UR 93 9 BUENOS AIRE ORIENTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 039-2000 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2000 (DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 94 0 EL INFIERNITO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 94 1 EL SITIO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 98 A.

Pág.100 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 94 2 EL SITIO ARRIBA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 94 3 EL SITIO/98 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R4 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC 032-2001 DE FECHA 6 DE JUNIO DEL 2001 (DICTAMEN). R4=75M²/7ML 94 4 ERA #1 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 94 5 ERA #1 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 94 6 FEHCOVIL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 94 7 FLORES DE ORIENTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 94 8 LA SOSA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R5 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 049-2000 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2000. (PLANO Y DOCUMENTO). R5=60M²/6ML 94 9 LA AURORA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 95 0 LA SOSA NORTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 95 1 LA SOSA SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 95 2 LA TRAVESIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 DICTAMEN No. AMDC-GCC-12- 0057 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2012 (PLANO Y DOCUMENTO). R3=120M²/7ML 95 3 LOS ALPES DE ORIENTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 95 4 LOS QUEBRACHOS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 95 5 LOTIFICADORA CERRO AZUL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 UR 95 6 MATUTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 95 7 MIRADOR (LA TRAVESIA) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 DICTAMEN No. SCU/GM/AMDC /021/2006 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2006 (DICTAMEN). R3=120M²/7.0M L 95 8 MONTES DE SINAI TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R4 DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 056-2003 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DEL 2003 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 95 9 PABLO PORTILLO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 96 0 SANTA MARIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 96 1 UNIVERSIDAD SUYAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 96 2 VILLA NUEVA SUYAPA 1 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 99 A.

Pág.101 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 96 3 VILLA NUEVA SUYAPA 2 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 96 4 VILLA NUEVA SUYAPA 3 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 96 5 VILLA NUEVA SUYAPA 4 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 96 6 VILLAS NUEVA SUYAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R4 MODIFICACION BAJO DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /029/2001 EN FECHA 15/6/2001, NO FUE ENTREGADO R4=45M²/3.5ML 96 7 VISTA HERMOSA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 96 8 ZAPOTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 29 R3 96 9 BOSQUES DE ALTAMIRA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 32 R3 RESOLUCION 001-2007 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2007. (PLANO Y DICTAMEN) R3= 120M²/10ML 97 0 BRISAS DE ORIENTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 32 R4 ACUERDO No. 250-2004 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2004. DICT 001-2004 EL 8 DE ENERO DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 97 1 NUEVA ORIENTAL Y MIRADOR DE ORIENTE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 32 R3 ACUERDO No. 025 APROBADO DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2011 PLANO Y DICTAMEN. R3=120M²/7ML 97 2 VILLAS DEL CAMPO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 32 R3 97 3 VILLAS DEL CAMPO I TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 32 R3 97 4 VILLAS DEL CAMPO II TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 32 R3 97 5 RES. ALCAZAR DEL SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 34 R3 97 6 ALTOS DE SANTA ROSA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 35 R3 ACUERDO 006 - 2000 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2000. R3=120M²/7ML 97 7 CIUDAD TÉCNOLÓGICA ROSA DE LOBO (ALCAZAR DEL SUR) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 35 R3 RESOLUCIÓN JAT 019 -2013 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2013 R3=45M²/3.5ML 97 8 CONCEPCION II ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 35 R3 DICTAMEN No. 16-099-GCC- AMDC DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2016 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 97 9 LAS MARGARITAS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 35 R3 100 A.

Pág.102 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 98 0 LOMAS DE MARIA AUXILIADORA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 35 R3 DICTAMEN FINAL DE URBANIZACION No 16- 092-GCC- AMDC DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2016 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 98 1 MARIA MERCEDES TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 35 R3 DICTAMEN No. 16-033-GCC- AMDC DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2016 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/7ML 98 2 PRADERAS DIGNAS I Y II ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 35 R4 RESOLUCION No 013-2017-GCC- AMDC DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2017 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 98 3 URBANIZACION LOMAS DEL SUR TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 35 R4 DICTAMEN 91-08 DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2008 (PLANO Y DICTAMEN). R4=75M²/7ML 98 4 HACIENDA REAL I ETAPA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 36 R3 DICTAMEN No. 15-041-GCC- AMDC DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015. (PLANO Y DOCUMENTO). R3=120M²/7ML 98 5 HACIENDA REAL II ETAPA PARTE - A - Y PARTE -B- TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 36 R3 DICTAMEN No. 16-001-GCC- AMDC DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2016. (PARTE A). DICTAMEN No. 16-066-GCC- AMDC DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016. (PARTE B). R3=120M²/7ML 98 6 LA ARBOLEDA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 36 R4 PLANO APROBADO MEDIANTE EXP EDIENTE No. Y RESOLUION No. 003-2017 DE GRCHA 7 DE FEBRERO DEL 2017. R4=75M²/7ML 98 7 LAS CASITAS RESIDENCIAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 36 R3 DICTAMEN No. 13-0072-GCC- AMDC DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2013 (PLANO Y DICTAMEN). R3=132M²/8ML 98 8 PINO VERDE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 36 R3 DICTAMEN No. 14-0014-GCC- AMDC DE R3=75M²/3ML 101 A.

Pág.103 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2014 (PLANO Y DICTAMEN). 98 9 ALTOS DE MONTE REAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 38 R1 DICTAMEN No. 193-92 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 1992 . REGISTRADO BAJO EL No. 0508 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 1995. (PLANO Y DICTAMEN). R1=400M²/15ML 99 0 CAMPO VERDE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 41 R3 99 1 CIUDAD ESPAÑA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 41 R3 RESOLUSION No. 87-2010 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2010 (PLANO). R3=120M²/7ML 99 2 DIVINA PROVIDENCIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 41 R3 RESOLUCION No. JAT- 035- DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2011. R3=120M²/7ML 99 3 EL STIBYS / ECO URBANIZACIONE S TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 41 UR/ R4 DICTAMEN NO.GM-105-2008 DE FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2008, CON RESO.NO JAT - 25-2008 EXPE. NO.3034. (PLANO). R4= 70M²/6ML 99 4 PARQUE LOGISTICO AMARATECA (CONDOMINIO HORIZONTAL) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 41 D1 RESOLUCION No. 001 -2017- GCC-AMDC DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2017 (PLANO Y DICTAMEN). D1=400M²/15M L 99 5 QUINTAS DE ZAMBRANO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 42 UR 99 6 VILLA DE ZAMBRANO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 42 R3 99 7 QUINTA GUAJINIQUIL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 45 UR DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 004-99 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 1999 (DICTAMEN). UR=1000M² 99 8 ALDEA SANTA CRUZ TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 54 R3 99 9 BRICEÑO TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 54 R3 RESOLUCION No. JAT- 069- 2009 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 (PLANO Y DICTAMEN). R3=45M²/3ML 10 00 LA PEDRERA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 54 R3 102 A.

Pág.104 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. 10 01 MARIA JOSE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 54 R4 DICTAMEN DE MODIFICACION NO. 15 -48-GCC- AMDC DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2015 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5M 10 02 SAN MIGUEL ARCANGEL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 54 R3 10 03 VILLA LIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 54 UR DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /034/99 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 1999 (DICTAMEN). UR=1000M² 10 04 OASIS TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 55 R3 DICTAMEN No. 030-2007 DE FECHA 5 DE JULIO DEL 2007 (DICTAMEN). R3=120M²/10ML 10 05 PINARES DE SANTA CRUZ TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 55 UR DICTAMEN No.SCU-DM- AMDC 005 -2003 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2003 (PLANO Y DICTAMEN). UR=1000M² 10 06 RES. VILLA ELENA (PARTE) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 55 R1 10 07 SAN JOSE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 55 R3 RESOLUCION No. DOT- 011- 2017 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2017 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/10ML 10 08 VILLA ELENA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 55 UR ACUERDO No. 142-91 DE FECHA 15 DE JULIO DE 1991 (ACUERDO). DICTAMEN No. 18-2001 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2001 (DICTAMEN). UR=1000M² 10 09 VILLA SAN JOSE DE CARRIZAL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 55 R3 RESOLUCION No. JAT - 081- 2012 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2012 (PLANO Y DICTAMEN). R3=120M²/10ML 10 10 CIUDAD ESPERANZA / EXP -6500-15 / 4251-15 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 56 R4 DICTAMEN No. 16-022-GCC- AMDC DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2016. (PLANO Y DICTAMEN) R4=45M²/3.5ML 10 11 PENIEL TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 56 R3 10 12 VILLA MADRID TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 56 R3 MODIFICACION BAJO DICTAMEN No. R3=120M²/7ML 103 A.

Pág.105 CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL. SCU/DM/AMDC /042/2005 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2005. 10 13 VILLA MILLER TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 56 R3 10 14 CARPINTERO (CASERIO ASERRADERO EL PINO) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 58 EL HATI LLO 10 15 CARPINTERO (VILLA CAMPESINA) TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 58 EL HATI LLO 10 16 VILLA CAMPESINA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 58 R3 10 17 TRAVESIA SECTOR 5 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 16/2 9 R3 ADENDUM No. SCU-GM-AMDC- 001-2007 DE FECHA 27 DE FECRERO DEL 2007 (PLANO Y DOCUMENTO). R3=120M²/7ML 10 18 VILLA NUEVA 7 A- B TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18/2 0 R4 DICTAMEN o. SCU-DM-AMDC- 014-2004 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 10 19 VILLA NUEVA SECTOR 1 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18/2 1 R4 ACUERDO No. 23-96 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 1996 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 10 20 VILLA NUEVA SECTOR 5 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18/2 2 R4 DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 059-2006 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2006 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 10 21 VILLA NUEVA SECTOR 6 TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18/2 3 R4 ACUERDO No. 249-2005 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN). R4=45M²/3.5ML 10 22 VILLA SANTA MARIA TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 18/2 9 R2- R3 DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC /010/2003 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2003 (PLANO Y DICTAMEN). R2=200M²/10ML R3=120M²/7ML 10 23 ILAMAPA, CIUDAD SATELITE TEGUCIGALPA Barrio/ Colonia 46/4 7 R4 DICTAMEN No. SCU/GM/AMDC /017/2006 DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2006 (PLANO Y DICTAMEN). R4=72M²/6.0ML

La GCC será la encargada de actualizar esta tabla, según la aprobación de nuevos proyectos Urbanísticos (Urbanizaciones y Condominios) al igual que las zonas 104 A.

La GCC será la encargada de actualizar esta tabla, según la aprobación de nuevos proyectos Urbanísticos (Urbanizaciones y Condominios) al igual que las zonas comerciales, las cuales serán actualizadas en el Mapa de Zonificación oficializado por Comité Municipal de Datos Espaciales COMUDE. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Para los casos en los cuales las dimensiones del lote baldío no cumplan con el área y/o frente mínimo para cada zona, de conformidad a lo establecido este reglamento, se podrán aprobar las licencias de obra exclusivamente para la vivienda unifamiliar cuando esta conste de una unidad habitacional y cuando dicho inmueble se encuentre debidamente registrado en el Instituto de la Propiedad previo a la entrada en vigencia de la presente modificación del Reglamento. Para los casos en los cuales las construcciones existentes no cumplan con el Factor de Ocupación del Suelo (FOS) y/o el área mínima y frente mínimo, se podrán aprobar las licencias de obra para ampliaciones, exclusivamente en vivienda unifamiliar cuando esta conste de una unidad habitacional, condicionadas al seguimiento de la línea de construcción existente, siempre que dicho inmueble se encuentre debidamente registrado en el Instituto de la Propiedad previo a la entrada en vigencia del presente reglamento. En ambos casos se deberá proceder sin perjuicio de la verificación de otros requisitos establecidos en la normativa municipal vigente. Esta disposición No aplica para ZE-EL HATILLO, según el artículo 427 del presente reglamento. La GCC reconocerá todos parámetros técnicos establecidos en los acuerdos, dictámenes y/o planos aprobados por la AMDC previo a la entrada en vigencia de la presente modificación del Reglamento.

En los casos en los cuales un negocio haya realizado el respectivo pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicios por cuatro años consecutivos (4 años) previos a la entrada en vigencia de esta reforma y no contará con el debido permiso de operación, la GCC tomará como válido el mismo uso y ubicación declarado y registrado en AER en su momento. El interesado deberá presentar a la GCC, la socialización y aprobación de al menos el 80% de los vecinos propietarios comprendidos en un radio de 100 mts, por medio de la recolección de firma consignada en acta notarial, siempre y cuando no sean servicios recreativos con actividades incomodas, tipificadas en el art. 491 de este reglamento. ARTÍCULO SEGUNDO: Derogados los artículos 262, 428 y 429 del Reglamento de la Zonificación, Obras y Uso de Suelo en el Distrito Central, aprobado mediante Acuerdo No. 017 contenido en el Acta No. 006 de fecha 12 de febrero del 2014 y sus y sus reformas aprobadas mediante Acuerdo No.002 contenido en el Acta No.001 de fecha 18 de enero del 2017. ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. - PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE. - Sello f) Eva del Carmen López Peraza, Vicealcaldesa y los Regidores: Juan Carlos García Medina, Silvia Consuelo Montalván Matute, José Javier Velásque z Cruz, Nilvia Ethel Castillo Cruz, Carlos Roberto Amador, Martha Alicia García Casco, Martín Stuar Fonseca Zuniga, Jorge Alejandro Aldana Bardales, Osman Danilo Aguilar Ponce, Joselyn Marisol Ardón Munguía. - Sello f) Cossette A. López-Osorio A., Secretaria Municipal”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio del año dos mil dieciocho COSSETTE A. LÓPEZ-OSORIO A. SECRETARIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL